《建筑水电安装劳务分包合同（含附件）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑水电安装劳务分包合同（含附件）.docx（23页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、水电安装劳务分包合同发包方：/（简称甲方）承包方：/（简称乙方）甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的小型机械及周转材料对*项目一期工程项目进行施工,承揽该项目的水电安装劳务分包工作。依照合同法和建筑法、最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）、（二）及其他相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程名称：*恒大御景半岛项目一期C01#楼（大门+商业）、CO2#楼、Co3#楼、CO4#楼、CO5#楼、CO6#楼、CO7#楼（综合楼）、CO8#楼、CO9#楼、C10#楼、Cl1#楼（
2、幼儿园）、Bo8#楼（LoFT住宅楼+生鲜超市）、D01D07#楼（A-01-06-01地块商业）、E01E09#楼（A-02-02地块商业）及地下室二、工程地址：/三、水电安装劳务承包范围：1、甲方将室内（主楼、地下室车库、商业地块）强弱电、消防报警、通风空调、防雷及接地、新风除霾系统、给排水系统、（消火栓系统、自动喷淋系统）（此消防两项总包合同未涉及）的预留预埋工作照施工图及建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）和2015年四川省建设工程工程量清单计价定额及配套文件的计算规则以每平米包干的方式承包给乙方。在总包合同范围内地下室及车库、塔楼及商铺等强弱电工程以室外第一个强弱
3、电电检查井，如没有检查井侧以外墙1.5米范围以内；给水工程以第一个阀门井，如没有阀门井则以外墙1.5米范围以内；雨污水工程以室外第一个雨污水井，如没有雨污水井则以外墙1.5米范围内等以上条件为承包范围。2、由乙方负责室内（塔楼、地下室车库、商业）给水系统：由水务公司水表后至各用水终端并加装相应堵头（带压施工）；公建项目乙方负责水务公司水表后至各用水终端并加装堵头，如涉及供水设备专业分包则施工至设备进出水碰管处（业主与专业分包单位协商后指定）；压力排水系统的管道、各类阀门、柔性连接、潜污泵、集水坑盖板制作安装、雨水回收系统等；管道试漏试压、清洗吹扫。3、低压柜下端接线之后的室内（塔楼、地下室车库
4、、商业、公建）需要明配的线管、穿电线、电缆、母线槽、接线端子、电缆头、桥架（强电、弱电、消防、高压及包括一些特殊弯头制作）、各类支架、公共配电箱（专业分包的除外）、灯具、开关、插座（包括应急照明220V、36V和普通照明、外墙取风口及连接管道、供送电及设备电气调试、检查接线。4、不包含的内容：甲方与开发商合同约定不由甲方负责的：精装修部分、给水系统、强弱电、消防报警、燃气、消火栓管道、自动喷淋、防排烟等（除预留预埋外）、电梯预埋件等。5、工程未交付之前的成品及半成品进行保护。四、承包方式：由乙方负责组织劳动力和水电预埋的制作、安装，安装所用的电锤（含钻花）、小型切割机（含切割片）、电钻（含钻花
5、）、焊机和焊线、焊条、手锤、藜子、卷尺、墨斗（含墨线、墨汁）、防护眼镜、钉锤、钉子、棚梯、扎丝、施工本工种相关小型工具（如：弹簧、螺丝刀、钳子、锯弓、扳手、锯片等）由乙方自行负责。五、承包单价：1、甲方将按本合同约定的承包范围以计件的方式承包给乙方，单价如下表所示:序号项目名称单位预估工程量不含税单价（元）含税单价（元）预估含税金额（元）备注1主楼水电安装劳m21434000.OOo层务分包以上，按建筑面积计算2商业地块（含小区大门）水电安装劳务分包m2212500.Ooo层以上，按建筑面积计算3CO7#楼（综合楼）水电安装劳务分包m210000.OOO层以上，按建筑面积计算4E01#楼（销售
6、中心）水电安装劳务分包m210000.OOo层以上，按建筑面积计算5地下室水电安装劳务分包m2560000.OOo层及以下，按建筑面积计算6计时工（普工）工日50160.00按实计算7计时工（技工）工日50350.00按实计算合计预估含税总金额：3528075.00元（金额大写：叁佰伍拾贰万捌仟零柒拾伍元整）3528075.00说明1、以上单价含人工费、辅材费、工具费、措施费、安全文明施工费、管理费、利润、3%增值税专用发票税费等费用。人工、材料费上涨风险已含在此单价内，均不作任何调整。2、最终结算以实际工程量列入结算。3、合同范围内一律不予产生计时工，如因各个班组原因工程出现返工处理，所产生
7、的各项费用由相关联的责任班组承担此费用，单价按以上单价办理。4、包干单价不因材料、人工、机械的价格变动、承包人的失误和错误、工期的变化、周边环境变化而调整价格。5、合同范围之外，因甲方原因产生的计时工按表中相应计时工单价执行。6、由乙方提供3%增值税专用发票给甲方。2、各分项单价包含的主要工作内容：2.1、 主楼水电安装劳务分包：明配线管、桥架及支吊架、穿电线、电缆、端子接线、电缆头、进户给水终端安装堵头、公共配电箱及设备供电箱、普通及应急照明灯具、开关、插座、外墙取风口及连接管道、压力排水系统。2.2、 商业地块（含小区大门）水电安装劳务分包：明配线管、桥架及支吊架、穿电线、电缆、端子接线、
8、电缆头、进户给水终端安装堵头、公共配电箱及设备供电箱、普通及应急照明灯具、开关、插座、外墙取风口及连接管道、压力排水系统。2.3、 CO7#楼（综合楼）水电安装劳务分包：明配线管、桥架及支吊架、穿电线、电缆、端子接线、电缆头、进户给水终端安装堵头、公共配电箱及设备供电箱、普通及应急照明灯具、开关、插座、压力排水系统。2.4、 E01#楼（销售中心）水电安装劳务分包：明配线管、桥架及支吊架、穿电线、电缆、端子接线、电缆头、进户给水终端安装堵头、公共配电箱及设备供电箱、普通及应急照明灯具、开关、插座。2.5、 地下室水电安装劳务分包：明配线管、桥架及支吊架、穿电线、电缆、端子接线、电缆头、进户给水
9、终端安装堵头、公共配电箱及设备供电箱、普通及应急照明灯具、开关、插座、外墙取风口及连接管道、压力排水系统。3、该单价构成为：农民工工资占85%,机具材料及税收占立名。4、每次付款前乙方需提供此次全额付款金额税率为鲤的增值税专用发票。六、工程增减、变更及零星人工费用：1、建设单位（业主方）发出的最终施工图为本合同签订依据，当工程出现增减、变更造成劳务分包费用变化，按*集团项目零星工程与临时设施单价表执行；若表中没有的分包项目，则按2015四川省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件计价、计量，劳务分包人工费调整按川建发201916号文（宜宾市）执行，即：只计人工费（定额人工费+地区人工费调差）和
10、税费并税前让利10%,其余费用不再计算。2、若产生零星人工费，按计时工（普工或技工）计算，计时工（普工或技工）的最终数量按实计算。七、材料及施工机械：1、除“四、承包方式”中的内容以外，其余材料及施工机械均由甲方提供。2、甲供材料及施工机械，乙方领用时均应办理领用及退库手续。3、材料的损耗按2015四川省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件考核，若有超过，乙方全部负责；若有节约则进行奖励，奖励金额按节约部分金额奖励甲方30%、奖励乙方70%。八、履约保证金：1、履约保证金由乙方统一缴纳给甲方，不得由乙方的劳务班组直接缴纳给甲方。2、履约保证金为合同总价款的3%,在合同签订前三个工作日内交至甲
11、方财务部。完清所有结算手续一个月内无息退还。九、工程质量及验收标准：1、工程质量标准：合格。2、工程验收依据：建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002.建筑物防雷工程施工与质量验收规范GB50601-2010及其他相关技术规程、标准。如有新规范出台则按最新规范执行。（1）甲方认可的施工图和其他相关技术文件。（2）按相关国家规范及行业规范施工并验收。（3）甲方公司的管理制度，工程管理制度、分部分项工程施工质量验收标准、分部分项工程施工工艺标准、建筑工程施工标准化手册。3、每道工序施工完毕，班组自检合格后再向甲方工长报验。
12、4、验收时间及程序：十日内乙方必须书面通知甲方项目部、经营部进行工程验收，逾期未通知，由乙方承担每天IoOo.00元的违约金。5、乙方必须按规定对施工现场成品进行保护，费用已含在合同价款内。6、施工质量，满足合同约定、满足本工程图纸设计要求，满足国家法律法规,满足国家、地区、行业现行建筑工程施工验收规范、满足甲方公司要求（工程管理制度、分部分项工程施工质量验收标准、分部分项工程施工工艺标准、建筑工程施工标准化手册），满足施工方案等施工质量的要求。7、施工过程中规范与管理制度、合同要求不一致时，以要求最高规定为标准。十、工程安全管理及标准：1、严格执行国家、行业有关建筑安全生产的法律法规、安全技
13、术规范规程，以及（集团）公司安全生产管理制度（办法）、标准。2、乙方施工人员进入施工现场前，必须先接受甲方对其进行的新工人入场三级安全教育，并经合格后方可进入施工现场作业。3、乙方施工人员进入施工现场作业必须戴好安全帽，高处作业系好安全带，以及按建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准JGJ184-2009的要求穿戴好岗位对应要求的其他劳动防护用品。4、乙方施工人员必须遵守建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012中规定的安全技术规程执行。5、乙方应开展日常安全检查，并随时接受政府、行业、（集团）公司依法开展得各类安全检查，积极排除事故隐患；遵守（集团）公司安保管理的相关规定，并对所有物资进、
14、出场进行登记和办理相关手续。6、由于乙方人员违章作业、违反操作规程、违章指挥造成的安全事故，乙方承担全部责任及损失。其他原因发生工伤事故，单起事故损失3万元以内由乙方承担,3万元以上部分甲、乙双方各承担50%。乙方所承担的工伤事故总费用不超过10万元（扣除保险公司赔付后）。7、乙方必须遵守集团公司安全文明施工管理制度的相关要求。做到工完、料尽、场地清，材料的堆码和存放应整齐、安全、规范，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，费用已含在合同价款内；定期做好设备的维护、保养和清洁工作。8、乙方施工如存在国家规定的特种作业岗位，其相应人员必须取得对应特种作业操作资格证书后上岗。9、乙方应接受甲方对其开展得相关
15、安全培训教育活动，积极参加项目安全生产大会以及关于职业健康安全管理等其他相关安全生产活动。10、乙方应做好施工现场消防安全、防盗工作，不得损害甲方施工现场的其他设备设施及相关财产。11、乙方应遵守施工现场临时用电安全技术规范JG6-2005的相关要求，严禁在施工现场私拉乱接电线。12、乙方应严格按照甲方要求的安全技术措施（方案）进行施工，做好安全技术交底工作，定期召开班前安全会议。13、乙方施工人员在现场发生安全事故或违章作业以及违反（集团）公司安全生产管理制度（办法）、标准其他相关规定的，甲方有权依据集团公司安全生产奖惩制度执行奖惩。14、乙方除遵守上诉安全管理及标准规定条款外，还应遵守（集
16、团）公司安全生产管理制度（办法）、标准规定的其他相关安全管理规定。15、由甲方统一购买该项目（建筑业民工工伤保险），乙方购买40+4的（建筑施工人员团体意外伤害保险）。16、甲方及乙方所购商业保险首先用于解决施工中出现的工伤、工亡处理，弥补甲方处理工伤工亡事故中社保不支付部分。十一、环境目标管理：1、乙方必须与甲方项目部提供产品的供方约定，确保其产品符合相关环保和职业健康安全标准，不含国家禁止的有毒有害成分，在物流运输过程中应确保安全无各类事故发生，做好必要的防范和保护。2、在确保产品安全环保的前提下，不得有不正当的市场竞争活动，如提供假冒伪劣、侵权等。3、乙方必须与甲方项目部提供产品的供方约
17、定，加强车辆的环保和安全管理，包括使用环保的燃料、加强车辆维护保养和尾气排放合格情况的检测监管；车辆运行中不得乱鸣喇叭、超速行驶、长时间怠速停车等。4、加强对运输物资的文明装卸、牢固捆扎装车运输、合理使用装卸工具等。5、对产品的包装物少量随意丢弃，应委托有资质单位回收或与原供应商协调定向回收。6、乙方人员，在甲方公司或项目部现场均应自觉遵守本公司的环保、安全制度，不得在禁烟区使用明火，不在办公区域大声喧哗，不乱扔垃圾，不故意浪费或损害公共设施资源等。7、施工现场的扬尘治理必须达到环保要求。8、班组应尽创标化工地安全文明施工的责任工程结算方式。十二、工程结算及付款：1、工程结算：工程验收后十个工
18、作日内，乙方必须准备完善工程资料书面通知甲方项目部、经营部及经营副总进行结算，并将结算结果作为付款依据，逾期未申请结算或缺少以上部门结算，视为乙方放弃结算，逾期一日承担5000.OO元违约金。2、以上工程结算款由农民工工资、机具、材料、税收及乙方利润组成。3、工程款支付：3.1、高层：3.1.1、 基础（或开工）到0.000,支付已完成工程量的80%。3.1.2、 主体结构0.000层到11层，支付该付款节点完成工程量的80%。3.1.3、 主体结构12层到22层，支付该付款节点完成工程量的80%。3.1.4、 主体结构23层到33层，支付该付款节点完成工程量的80%。3.1.5、 主体封顶后
19、支付该付款节点完成工程量的80沆3.1.6、 完成合同内所有工作内容后支付所完产值的85%。3.1.7、 剩余部分待工程竣工验收后办理结算，结算完成完善相关财务手续后4个月内无息支付至95%,留5%的质保金。3.2、多层:3.2.1、基础（或开工）到0.000,支付已完成工程量的80%。3.2.2、0.000层到主体结构封顶支付已完成工程量的80%o3.2.3、主体封顶到合同内工程量完成支付已完成工程量的85%o3.2.4、剩余部分待工程竣工验收后办理结算，结算完成完善相关财务手续后4个月内无息支付至95%,留5%的质保金。4、劳务工资由甲方通过银行转款的方式代为支付给工人，乙方必须提供由工人
20、签字并加盖乙方公章的工资代发表（含姓名、身份证号、电话、开户银行，农民工实名卡号等）；代发款由甲方从以上支付节点中扣除，有超过代发农民工工资款的部分由甲方转款到乙方账户。5、关于结算程序的特别约定（乙方已仔细阅读，表示已知悉、理解、接受）：5. 1、由乙方提出申请，项目部进行量价初审，再报公司经营部对量价进行复审，最终由公司董事长签字确认后，方可作为付款的依据。5.2、 仅有指定结算人，项目经理，经营部签字的结算，未经公司盖章确认或董事长签字的结算不能作为付款依据。5.3、 未完工程的结算：乙方在未完工时擅自离场，甲方按乙方施工产值的70%结算，另30%作为乙方的违约金。5.4、 除公司公章、
21、合同专用章以外，任何项目章、资料章、财务章都不产生任何法律效力。6、工程结算和进度款支付必须按照甲方要求提供签字完善的相关资料及文件。7、包干单价不因材料、人工、机械的价格变动、承包人的失误和错误、工期的变化、周边环境变化而调整价格。十三、甲乙双方责任：1、乙方的制安方法必须按甲方审批的施工方案施工，不符合甲方要求的必须按施工方案整改合格。如影响工程质量、安全及其甲方的工期的损失概由乙方负责。2、乙方负责楼层内砌体工程和外墙面砖排版放线并承担放错线的返工损失，甲方提供楼层主控线，其余放线工作由乙方负责完成，甲方负责监督、复核。3、乙方应提前向甲方提供签字盖章确认的水泥、红砖等主材和其它相关零星
22、材料计划。4、乙方应积极配合甲方搞好安全生产工作，遵守甲方的安全管理制度，有权拒绝甲方的违章指挥。5、乙方每天工人的出勤情况必须按劳务公司要求填写登记，月底结算工资时，将工资表送到劳务公司经核实后，由工人自己领取工资，剩余或不够部分由乙方领取或补发工人工资。6、甲方施工现场不提供临时住宿及生活设施用房。7、甲方应积极配合乙方搞好工程质量、安全、进度、文明施工，制定每道工序施工前详细的技术交底。促进入场人员搞好安全教育。8、甲方按照工程进度要求，及时提供各类工程材料，协调配合其他工种，搞好工程进度。9、如乙方不按照甲方要求施工或达不到甲方的工期、质量、安全生产标准，甲方有权单方面终止合同，同时甲
23、方有权按相关的管理制度对其进行罚款并按乙方完成合格工程量的80%合同单价结算给乙方。10、乙方必须配备专职质量安全管理人员。11、乙方选择的劳务班组必须经过甲方认可和同意，乙方与劳务班组签订的合同及执行单价等必须报甲方同意后实施。乙方与劳务班组签订合同的执行单价必须控制在甲、乙双方签订的合同单价以内，否则，超出的部分由乙方负责承担。12、乙方选择劳务班组务必慎重，否则，造成的一切损失均由乙方全部承担。十四、合同工期：1、甲方根据建设单位合同约定向乙方下达周进度计划，月进度计划，节点工期和总进度计划。乙方应积极组织人力，机械设备，材料按照甲方项目部下达的进度计划完成施工内容。2、此工期已包含各种
24、天气情况和节假日，工期均不顺延。未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，每延迟一天，甲方将从乙方的结算款中扣除2000.OO元作为工期违约金。若甲方原因工期顺延，造成钢管、扣件费用经济损失,按实际发生的费用计算支付给乙方。3、如连续三周不能按期完成甲方计划施工任务，甲方有权单方终止合同，同时按本合同第十一条第9条约定执行。4、各班组各栋楼开盘前必须加班至22：00点以后。十五、工程质保及保修：1、质量保修金：工程质量保修金为工程结算款的5%,若无质量问题、结算完毕且工程实际竣工验收合格并交付工程之日起满两年后15日内一次性退还质量保修金（不计利息）。2、工程保修：2.1、 本工程保修范
25、围为乙方承包施工范围。2.2、 质量保修期从工程实际竣工验收合格并交付工程之日算起。双方根据建设工程质量管理条例及有关规定。2.3、 质量保修责任：2.3.1、 属于保修范围内的项目，乙方应在接到通知后24小时安排人员进行保修，乙方不在约定期限内派人保修，发包人可自行或者指派第三方保修。乙方接到公司保修通知到场处理时间要求和未到现场处理的办法详见*集团工程投诉及维修管理办法中的相关规定。2. 3.2.质量保修完成后，由甲方组织验收。2.4、 质量保修费用：造成质量缺陷的质量保修费用及相关的损害赔偿费用，由乙方承担。十六、劳动关系及农民工工资管理和保障：2.5、 所聘请人员与乙方形成劳动关系，不
26、与甲方形成劳动关系。2.6、 必须按劳动法、劳动合同法的规定为所聘请人员办理社保手续,并参投工伤保险，不足部分尚应参投雇主责任险和意外人身伤害保险。2.7、 责任：3.1、 凡是发生安全事故，按主管机关划分的责任比例各自承担责任；若主管机关划分乙方承担主要责任的和全部责任的及司法机关判定的乙方承担全部责任，乙方必须承担安全事故的全部责任（含伤亡人员的处理费用和主管机关对甲乙双方的罚款），且乙方必须承担前述费用30%的违约金。3.2、 甲方购买意外伤害保险，凡发生甲方要承担的工伤、工亡事故的，首先由意外伤害保险对甲方进行弥补，乙方员工不得重复享有意外伤害保险和工伤、工亡事故处理的费用。3.3、
27、一旦发生伤亡事故，乙方必须立即通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建设主管部门报告。甲方应为抢救提供必要的条件。4、乙方的员工不得向甲方主张支付工资、奖金、工伤赔偿等，只能向乙方主张。5、工资由乙方造表签字盖章确认并由工人签名的工资表，工人工资卡、委托发放工人工资函，工人身份证复印件及委托支付工资承诺书签字盖章后提交给甲方，由甲方通过银行转账的方式转付给工人，甲方代发的工资从工程款付款节点中扣除。6、若发生出现乙方所聘工人向甲方索要工资或到政府部门讨薪，甲方即刻通知乙方项目经理，联系法人代表到场与甲方项目部人员进行处理，若三小时内乙方未到场参加处理的，政府部门要求甲方代发放的，
28、乙方必须认可甲方代付给工人的金额并同意甲方从工程款中扣除，乙方对工人的讨薪行为，不得以已发清、不欠工人工资为由进行抗辩，且应向甲方承担代发工资的50%的违约金。7、甲乙双方所购商业保险用于弥补甲方在处理工伤工亡事故中社保不支付部分，乙方及乙方员工不能重复获得工伤保险（社保）和商业保险的权利。8、甲乙双方共同建立“用工台账管理制度”，乙方设劳资专管员，负责对用工进行实名登记，并进行考勤，工资支付情况的统计，编制民工工资表，凡没有实名登记或未编制民工工资表的人员，甲乙双方共同确认没有该农民工，也不存在未发民工工资的情形。9、甲乙在工地现场设立“维权信息公示牌”须载明：建设单位、总承包方、分包方、项
29、目部、建设主管部门、劳资专管员、工资支付日期，当地最低工资标准，劳动部门投诉电话、仲裁单位及电话，法律援助服务电话等。10、甲乙双方民工工资管理台账及工资表，支付凭证的存档不少于三年，工程完工后农民工工资支付情况必须公示三十日以上。十七、违约责任：1、工期方面：1.1、乙方未能按乙方下达的总进度计划如期竣工移交工程的，每延迟1天，乙方应按合同暂定总价的1%。向甲方支付违约金。L2、乙方未能按甲方下达的节点工期如期完成的，每延迟1天，乙方应按合同总价、合同暂定总价的万分之五向甲方支付违约金。1.3、乙方未能按甲方下达的月进度计划如期完成的，每延迟1天，乙方应向甲方支付2000.00元/天的违约金
30、。2、质量方面：2.1、 未按照图纸施工：未按图纸施工能够整改，承担费用损失、工期损失；未按图纸施工不能够整改，承担全部费用损失，工期损失；乙方还应按该部分工程涉及金额的30%向甲方支付违约金；导致减少的费用按实核减。2.2、 工序验收及实体质量验收：乙方工序未自检合格就向甲方报验或者检查数据弄虚作假，乙方向甲方支付500.00元/次的违约金；混凝土浇筑完成模板拆除后15天内乙方未对实体进行检查验收的或验收不合格报验的，乙方向甲方支付100O.00元/层的违约金；乙方未安排人员参与甲方实体数据检测的，乙方向甲方支付500.00元/层的违约金。2.3、 行政主管部门，建设单位，监理单位、甲方提出
31、的整改要求，乙方未按时,按要求进行整改，乙方每次按照100o.00元向甲方支付违约金。2.4、 乙方施工中凡出现材料质量不合格或施工质量不合格，乙方向甲方支付5000.00元/次的违约金；若造成工期延误，另外承担每天2000.00元违约金，若给甲方造成损失的，尚需赔偿，包括直接损失，可得利益损失，诉讼费，保全费，律师费等损失。3、票据方面：3.1、 乙方必须严格按照甲方账务处理流程进行账务处理工作，不得弄虚作假、重复开具发票、蒙蔽甲方工作人员，否则视为乙方违约，将由乙方承担当次所开具发票金额等额的违约金。3.2、 乙方提供给甲方的业务资料、原始单据及结算发票必须真实、合法，如乙方提供虚假票据，
32、由乙方承担票面金额等额的违约金。4、验收方面：工程完工后，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织验收。甲方在接通知后及时组织验收。验收合格的，双方签字确认。验收不符要求的，乙方应采取补救措施，直至达到验收合格；乙方逾期申请验收、结算，按前述条款承担违约金。若甲方因此延迟支付工程款，给乙方造成的损失由乙方自行承担。5、其他方面：乙方不得将本工程转让、转包等分包，否则，承担合同总价30%的违约金，甲方尚可解除合同。6、乙方必须建立健全廉政制度，公布举报电话，开展廉政教育，配合甲方做好廉政建设工作，杜绝经济犯罪行为的发生。否则视为乙方违约，乙方承担5000.00元/每次的违约金。7、若乙方出现合同解
33、除条件第二种情形，承担违约金3000.00元/次。十八、合同解除条件：1、若出现2条、3条事项及合同中约定的其他解除条件，守约方可以提出解除本合同，解除合同通知书送达即生效，送达之日为解除合同日。2、凡发生以下情况，甲方提出解除合同的，甲方按乙方已完成工程量的70%支付乙方工程款，剩余的30%,甲方不再支付。2.1、 乙方擅自将本合同转包、分包，甲方可解除本合同。2.2、 乙方不得擅自停工，擅自停工达10天的，甲方可解除本合同。2.3、 乙方擅自将本工地材料、机械运到其他地方使用被甲方处罚两次及以上，甲方可解除本合同。2.4、 乙方施工质量不合格，造成甲方经济损失，且乙方拒绝赔偿的，甲方可解除
34、本合同。2.5、 乙方连续三周不能完成甲方下达的周进度计划施工任务，甲方可解除本合同。2.6、 在施工期间，乙方出现两次（含两次）未足额发放民工工资，造成民工上访三次，或三人以上民工上访两次的，甲方可解除本合同。2.7、 在施工期间，乙方不能按本合同约定处理相关事宜两次以上，甲方视乙方没有履行本合同的能力，甲方要求乙方提供足额担保，乙方不能提供足额担保的，甲方可以解除本合同。2.8、 乙方安全管理混乱，经甲方、业主、监理两次书面要求整改，乙方拒不整改的，甲方可以解除本合同。3、甲方不能按约定支付工程款的，乙方可解除本合同，甲方按实际已完工程量支付。4、解除及违约例外：如果甲方与业主的所签的施工
35、合同被业主解除，或者施工范围被业主调整，甲方与乙方所签定的分包合同同时解除，分包范围同时发生调整（但分包范围不能超过本合同），乙方不得以此为由要求甲方承担违约责任和赔偿损失，双方应本着互谅的原则处理。十九、廉政条款：1、乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。2、乙方在与甲方进行的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害甲方企业利益的行为。3、在合作期间，乙方发现甲方人员有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止并通报甲方领导，甲方及时组织进行调查，根据调查情况进行处理。4、乙方单位或工作人员违反本条约定的，乙方应赔偿甲方违
36、约金共计合同总价的50%,甲方有权据此解除本合同，同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格，构成犯罪的，甲方将向司法机关报案，追究乙方及乙方相关人员刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，还应予以赔偿。5、甲方举报电话：*二十、争议解决方式：双方在履行合同过程中发生争议，双方进行协商，协商不成，向叙州区人民法院或工程所在地人民法院起诉。二十一、补充条款：1、关于补充或变更的特别约定：1.1、 签订合同后原则上不再变更（含工期、工程量、承包范围、价款、付款条件、违约责任等），如确需变更的，必须签订补充协议进行确认；其他任何方式的变更确认无效。1.2、 补充协议签订程序：由分包方联系项目部报实施
37、性方案，经各职能部门审核，报董事会审批，采购部根据审批意见完善补充协议，提交审核后签订补充合同后实施。2、本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项并签订补充协议。补充协议中其他事项与正文具有同等效力。二十二、送达约定：1、甲方收件人姓名：林，地址：空，电话：*2、乙方收件人姓名：*,地址：*,电话：*3、本合同载明的甲方、乙方营业地址及联系方式和指定收件人信息均可送达对方，今后凡与本合同项下对账单据、结算单据以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准，甲方、乙方承诺在地址及联系方式发生变更时，应在3日内及时通知对方，否则，按本合同中载明的地址及联系方式送达的文件均为有效送达，由此引起的相关经
38、济和法律责任由甲方、乙方承担。二十三、合同的生效与失效：本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并且盖章并完善履约保证金后生效。在完成合同分包工作内容、合同价款结清后合同自动失效。附件1：班组过程结算要求及说明附件2：劳务班组打卡管理制度附件3：考勤制度及处罚附件4：验收报告、结算单附件5：工人工资发放表、工人工资卡号及乙方委托甲方代转工人工资委托书甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：联系电话：联系电话：合同签订日期：2021年08月22日合同签订地点：/附件1：班组过程结算要求及说明一、质量要求：1、各班组分项工程
39、质量验收合格率一次必须达到90%以上，该分项工程当月产值全额支付，合格率在85%89%之内扣除该分项工程当月产值1虬合格率在80%84%之内扣除该分项工程当月产值2虬合格率低于80%的扣除分项工程当月产值5%O合格率低于70%的扣除该分项工程当月产值10%。如果连续3个月都低于70%,应当责令该班组出场，产值只按完成产值80%结算。2、验收时必须有质量验收单和整改意见单，同时要有工长，质量员，班组和项目经理签字认可。附在进度申请表后面。如果验收合格率达到90%以上的和整改部分的分项工程在后期质量验收过程中又达不到90%的将对项目经理部和责任人按相关制度处罚。二、结算方式:1、方单要求：各项目经
40、理部必须签字完整，不得漏签，如有按相关制度处罚。2、收方方式：车库和商业以段为单位，主楼以层为单位，且该分项工程全部施工完验收合格后才予以收方，未整改完成的不予收方。三、合同内变更和合同外增加工程：1、合同内变更增减工程按实增减；单价参照原合同单价增减。2、合同外增加工程各项目部必须先报经营部审批定价后方可施工，如果施工完成后再上报审批，一律不予认可，由项目部自行负责。附件2：劳务班组打卡管理制度为了加强公司各项目部劳务班组用工管理，根据公司管理要求在各项目部安装监控视频和指纹打卡机。结合现场实际情况，制定以下管理办法。各劳务班组在工人进场前先到项目部安全员处进行三级教育，合格后方可进行指纹录
41、取，否则不准进场作业。（注：卡上应如实填写各类信息）工人上下班必须打卡录取指纹，作为每月工资发放依据，如果信息收集不完整或无法核实具体工作时间的造成后果自行负责。1、每个工人必须指纹录取成功后方可进入现场作业，如果个别信息无法识别的可到保安处登记，并作为每月工资发放依据。2、登记花名册由各班组提供到安全员处，必须是完成录取指纹和完善三级教育的，由项目部安全员核实签字认可。3、各班组每天作业人员必须清场，出场时间不得超过下班时间1小时。如果有班组晚上要加班的需向保安说明有多少工人在加班。4、在打卡过程中有人故意破坏打卡设备的照价赔偿，将其工人责令出场不再录用，其班组处罚500元/次。请各班组及工
42、人积极配合。5、如果有工人故意不打卡以其他形式进出工地又不在保安处登记的当天工日视为无效，由工人自行负责，公司一律不予认可。附件3、考勤制度及处罚1、凡分包（劳务）单位有作业人员作业时，签订合同人就需到场。2、分包（劳务）单位合同签订人，每月在岗时间不得低于15个工作日且不得低于120小时。3、每月低于120小时的分包（劳务）单位合同签订人，每小时按100元进行处罚，当月累计24小时或以上不到岗的，另按24小时进行考核处罚100O元，不足24小时的按24小时处理。4、项目部提前通知召开会议而未到者，按会议召开时间长短进行处罚100元/小时，不足1小时的按1小时处理。5、凡考勤处罚均在每月开方单
43、前现金交至项目部，方为其办理方单相关手续。所受处罚均不予以减免。6、合同签订人到现场天数不得低于4次/月。附件4、民工花名册（进场后20日内提供，变更后7日内提供）乙方委托甲方代转工人工资委托书致：*我司中标的*项目*劳务工程已全面施工,为切实维护农民工的合法权益，根据相关主管部门的要求，结合贵司与我司签定合同的相关规定，现我司委托贵司代为支付工人工资发放表上载明的民工工资，我司提供如下资料：1、我司负责按实提供经核实后的工人工资发放表。2、我司按月将代发资金转到贵司银行对公帐户，由贵司按我司提供的工人工资发放表代为发放。3、我司承诺：3.1、 对上述业务过程中的行为我单位均予以认可，提供的工
44、人工资发放表如有虚假信息，由此引起的经济纠纷和法律责任由我单位全部承担。3.2、 我司转到贵司的代发工资，不属于工程款和借款。3.3、 凡贵司按工人工资发放表代转工资后，我司就不欠任何民工工资，不会出现民工工资纠纷。凡出现民工工资纠纷，我司自愿按分包合同约定承担违约责任，并赔偿给贵司造成的损失。特此委托委托单位：法人代表（或委托代理人）签字：年月日甲、乙双方委派的管理人员、结算人工人工资发放表*工程年月民工工资表分包单位：班组及工种：序号姓名应发工资实发工资身份证号码银行账号联系电话备注1234567891011121314151617181920合计劳务公司签字：造表人（班组）：劳务公司负责人：项目部核实：分管人员：项目部经理：公司审核：经营部：财务部：特别说明：各班组必须如实造发劳务工资，如有弄虚作假，公司将视情况处以重罚，且造成的一切劳务纠纷和其他后果均由班组负责，构成犯罪的将报司法机关追究其法律责任。
