《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点梳理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点梳理.docx（103页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点梳理姓名：学号：得分：1、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费IlOo万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A.4250B. 4430C. 4550D. 5050正确答案：C2、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（A. 10%B. 20%C. 25%D. 30%正确答案：B3、运用价值工程优化设计方案时，若某不重要功能的价值系数大于1,则设计的努力方A.提高功能，降低成本R提高成本，降低功
2、能C.可保持其成本不变D.提高功能，提高成本正确答案：C4、（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是OoA.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算正确答案：D5、关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案：A6、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形
3、状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）A.矩形一正方形-T形一L形B.L形fT形f矩形f正方形C.正方形f矩形一T形一L形口形一1形一正方形一矩形正确答案：C7、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案正确答案：B8、我国的工程造价管理体系中，()是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。A.法律法规B.工程造价管理的标准C.工程计价定额D.工程计价信息正确答案：D9、根据现行的建筑安装工程费用项目组成
4、规定，下列属于差旅交通费的是（）。.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费正确答案：B10、分部分项工程量清单项目编码过程中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至H位D.十至十二位正确答案：D11、完成某分部分项工程lm3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%,则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10In3。A. 5.85B. 6.05C. 7.00D. 7.15正确答案：D12、在某建设
5、项目投资构成中，设备及工器具购置费为100o万元，建筑安装工程费为100O万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为O万元。A. 3500B. 2700C. 2780D.3180正确答案：B13、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明正确答案：B14、分部分项工程量清单项目编码过程
6、中，当同一标段的一份工程量清单中含有多个单位工程且工程量清单是以单位工程为编制对象时，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码（）的设置不得有重码的规定。A.三至四位B.五至六位C.九至十一位D.十至十二位正确答案：D15、关于计日工的说法，下列错误的是（）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付正确答案：C16、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.
7、采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实正确答案：A17、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。.2.150B.2.152C. 2.685D. 2.688正确答案：B18、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3,调价要素
8、A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%o施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A. 4397.5B. 4587.5C. 4313.0D. 4513.0正确答案：D19、根据标准施工招标文件（2007年版）的合同通用条件，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（）。A.施工中遇到不利物质条件B.因发包人原因导致工程试运行失败C.发包人更换其提供的不合格材料D.基准日后法律的变化正确答案：D20、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注OoA.
9、是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求正确答案：D21、施工阶段投资偏差计算，计算方法正确的是（）。A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资正确答案：A22、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案：D23、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%：当年计提折
10、旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。A. 1.75B. 1.6C. 1.5D. 1.4正确答案：B24、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是()A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置正确答案：A25、某项目建设期内第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款在各年内均衡发放，年利率10%,建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）万元。A. 30B. 40C. 25.5D.41正确答案：C26、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是OoA.阴阳合同的
11、结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D27、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每IoOin2建筑面积中外墙面的工程量均为60In2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2,拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标
12、土建工程人、材、机单价为2500元/m2,措施费为180元/m2,则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。A.2632B.2248C.2428D. 2812正确答案：A28、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4虬准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3乐和12%,则该工程时间定额为（）工日m3oA. 0.581B. 0.608C. 0.629D. 0.659正确答案：D29、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天,年工作台班为220台班，人工工日单价为100元,则该挖掘机的人工费为O元/台班。A. 254
13、.55B. 80.0C. 89.1D. 127.2730、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费正确答案：C31、通常情况下建筑周长系数越低，设计（）。A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样正确答案：B32、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间33、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范
14、（GB50500-2013）,招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3,投标报价为47元/m3,则该分项工程的结算价为（）元。.87400B.88900C.89125D.89300正确答案：C34、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是（）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金正确
15、答案：D35、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（）。A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船正确答案：A36、（2011年真题）根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案：B37、关于世界银行采用“两个信封制度”招标，下列说法中错误的是（）A.两个信封制度，即要求投标书的技术性部分和报价分别装入两个密封信封B.第一次开
16、标会时先开启技术性标书的信封C.技术上不符合要求的标书，第二个信封仍应开启D.如果采购合同简单，两个信封也可能在一次会议上先后开启正确答案：C38、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2,施工中由于设计变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为500元/m2,投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为（）万元。.120.00B. 114.75C. 168.OOD. 207.00正确答案：A39、已知砌筑lm3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、10块，砂浆损耗率为1
17、2机则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）In3。A. 0.251B. 0.253C. 0.268D. 0.278正确答案：B40、关于流动资金估算的计算公式，正确的是OoA.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款;在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货二外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金二（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数正确答案：D41、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总
18、承包服务费正确答案：A42、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款100O万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A. 1600B. 2850C. 550D. 2050正确答案：C43、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.己标价工程
19、量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确正确答案：D44、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是OoA.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案：A45、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）。A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目
20、决算C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案正确答案：B46、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2,施工中由于设计变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为600元/m2,投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为（）万元。.137.70B. 155.25C. 186.30D. 207.00正确答案：A47、最高投标限价中的暂列金额，通常应以()为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措
21、施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费正确答案：D48、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A. 45.65B. 50.00C. 54.00D. 54.3549、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是Oo.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源B.投标人收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人C.澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案：A50、关于施工合同履行期间
22、的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计正确答案：C51、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用52、根据
23、我国建设工程施工合同（示范文本）规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是O.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人正确答案：C当单层建筑物檐口高度超过（）米53、根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB508542013的规定,时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20正确答案：D54、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合
24、计20万元，专用工具费率为2%,废品损失率为8%,利润率为10%,增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为0。A. 4.08B. 4.09C.4.11D.4.12正确答案：D55、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2,造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90乳在一次性拆除费用为100O元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。A. 5109.04B. 5970.96C. 6307.46D. 7136.99正确答案：D56、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺
25、序排列正确的是（）。A.矩形-正方形-T形-L形13.匚形-1形一矩形一正方形C.正方形一矩形-T形-L形D.T形一L形一正方形一矩形57、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值正确答案：C58、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格
26、+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费正确答案：D59、以下不得由投标人自主报价的是（）A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费60、以下对于建筑设计的说法正确的是（）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济正确答案：D61、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）OA.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法正确答案：B62、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列
27、费用中，属于安全文明施工费的是（）。.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B63、下列与施工机械工作相关的时间中，不属于机械幅度差的是（）。A.不可避免的中断时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间正确答案：A64、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的（）计算。A. 1%B. 1.5%C. 3%D. 5%正确答案：B65、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。.施工工序B.
28、施工动作C.施工操作D.施工项目正确答案：A66、项目规模效益赖以存在的基础是OoA.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件正确答案：C67、某建设项目静态投资为100Oo万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。A. 666.3B. 981.6C. 1306.2D. 1640.5正确答案：C68、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于（）.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法正确答案：B69、某项目共需贷款资金9
29、00万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%,则第2年的建设期利息应为（）万元。A. 50.0B.51.5C.71.5D.66.50正确答案：C70、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是O.A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费71、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列
30、入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B. 土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费正确答案：B72、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费正确答案：B73、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D措施费正确答案：D74、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.建设投资由固定资产投
31、资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用正确答案：D75、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费正确答案：A76、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m
32、2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。.322B. 378C. 350D. 400正确答案：B77、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（）。A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费正确答案：D78、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支8万元。随后和建设单位一起进行联合试运转，支付费用24万元，在试运转中发现了因施
33、工引起的缺陷，为此支付了处理费用4万元。此外，联合试运转获得了收入10万元，则该项目的联合试运转费为（）万元。A.2B. 14C. 22D.26正确答案：B79、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体投标的，可以联合体各方的名义提交投标保证金B.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标D.联合体各方应签订联合体协议书，指定牵头人正确答案：B80、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资
34、质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案：D81、根据建设工程价款结算暂行办法，发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工。.7B. 10C. 14D. 28正确答案：C）托管。82、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方正确答案：A83、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分
35、部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值84、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是OO.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由正确答案：D85、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额。A.施工过程或基本工序B.分项工程和结构构件C.扩大的分项工程或扩大的结构构件D.单位工程正确答案：B86、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的
36、应是OcA.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案：A87、某建设项目静态投资为100OO万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5正确答案：C88、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标正确答案：A89、关于建设期利息，下列说法错误的是（.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年
37、贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等正确答案：D90、关于期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%,不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除正确答案：B91、下列关于工程计价的说法中，正确的是
38、OoA.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费二基本构造单元工程量X相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价92、在建设项目总投资中，为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用是（）。.工程造价B.建设项目总投资C.建设投资D.工程费用正确答案：C93、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，
39、应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息正确答案：D94、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是OoA.分部分项工程费=（分部分项工程量X工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量X措施项目工料单价）C.其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D.单项工程费=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税金95、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院正确答案：D96、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是OoA.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主
40、组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收正确答案：A97、夏季防暑降温费属于（）。A.人工费R措施费C.规费D.企业管理费正确答案：D98、关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价B.降低住宅层高，有利于降低单方造价C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价正确答案：B99、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨
41、率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。A. 444.96B. 464.74C. 564.54D. 589.63正确答案：D100、（2015年真题）工程总承包项目通常比较复杂，其投标有效期一般为O天。A. 60B. 90C.120D.150正确答案：C101、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为（）万元。A. 150B. 300C. 450D. 900正确答案：B102、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制
42、拟建工程概算的方法是OOA.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法103、当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法正确答案：C104、建设项目的竣工决算包括建设项目（）的全部实际费用。A.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程正确答案：A105、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是OOA.场外运输损耗B.工地仓储损耗C. 一般性检脸鉴定损耗D.施工加工损耗106、
43、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按（）执行。A.竣工结算暂缓办理办法B.工程保修合同C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D.工程质量监督机构的处理决定正确答案：B107、某建设项目达到设计能力后，全场定员100o人，工资和福利费按照每人每年2万元估算。每年的其他费用为100O万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，预收账款估算额为300万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，预付账款估算额500万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A. 7000B. 6400C.10000D. 9
44、960正确答案：A108、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地正确答案：A109、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A. 50%B. 60%C. 70%D. 80%正确答案：B110、下列评标时所遇情形中，评标委员会应
45、当否决其投标的是（）.A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的正确答案：C111、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分正确答案：B112、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。A. 3060天B. 6090天C. 120天D. 一年正确答案：C113、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%,则该建设项目建设单位管理费为O万元。A. 240B. 150C. 480D. 555正确答案：A1
