《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理重点知识点大全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理重点知识点大全.docx（129页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、姓名：学号：得分：1、保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.信息管理技术人才正确答案：B2、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低正确答案：A3、（2017年考题）下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是OOA.评价项目风险因素B.进行项目可行性研究C.分析项目融资结构D.选择项目融资方式4、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同
2、应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求OOA.设计企业双倍返还定金20万元B.设计企业支付违约金15万元C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元正确答案：D5、（2019年考题）为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供O的合同。A.固定价格、可调工期B.固定价格、固定工期C.可调价格、可调工期D.可调价格、可调工期正确答案：B6、根据我国招标投标法，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标
3、文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。.10B. 15C. 20D. 25正确答案：B7、根据建筑法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位也可以指定供应商B.经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包C.建设单位应当为建筑施工现场中从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.施工现场安全由建筑施工企业负责正确答案：D8、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑9、在
4、工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B.双代号网络计划中开始节点和完成节点均为关键节点C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号网络计划中时间间隔为零正确答案：A10、下列类型项目应进行经济费用效益分析的是()。A.真实反映项目产出的经济价值的项目B.包含项目对资源的全部消耗的项目C.包含项目产出的全部经济效果的项目D.产出具有公共产品特征的项目正确答案：D11、地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税和消费税税额的()cA.2%B. 3%C. 5%D. 7%12、根据招标投标法实施条例相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约
5、定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标标价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标正确答案：C13、某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（）天。A. 14B. 15C. 16D. 17正确答案：D14、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以O的罚款。A. 5000元以下B. 2万元以下C. 5000元以上2万元以下正确答案：C15、（2019年考题）英
6、国完整建设工程标准合同体系中适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。A.ACAB.AIAC. JCTD. ENR正确答案：C16、（2014年考题）建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于（）。A.工程设计B.工程施工C.材料设备采购D.施工招标正确答案：A17、应用BIM技术能够强化工程造价管理的主要原因在于（）。A. BIM可用来构建可视化模型B. BIM可用来模拟施工方案C. BIM可用来检查管线碰撞D. BIM可用来自动算量18、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的
7、B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的正确答案：A19、（2015年考题）采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将O的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂正确答案：B20、在价值工程的方案创造阶段，由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，积极思考、互相启发、集思广益地提出创新方案的方法称为（）。.头脑风暴法B.歌顿法
8、C.专家意见法D.专家检查法正确答案：A21、（2015年真题）关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归CM单位D.订立CM合同时需要依次确定施工合同总价正确答案：A22、（）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。A. BOTB. BOOC. PFID. TOT正确答案：C23、设计概算审查的常用方法不包括（）A.联合会审法B.概算指标法C.查询核实法D.对比分析法正确答案：B24、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据B.房
9、屋交换，以房屋的原值之和为计税依据C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据正确答案：C25、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是指（）。A. BOT方式和ABS方式B. ABS方式和PFl方式C. BOT方式和TOT方式D. ABS方式和TOT方式26、（2018年考题）根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）O.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人正确答案：B27、（2021年真题）某公司为完成
10、某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。A.直线制B.强矩阵制C.职能制D.弱矩阵制正确答案：B28、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6%,则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00%B.35.71%C. 36.56%D. 40.36%正确答案：B29、根据建设工程安
11、全生产管理条例，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A. 15B. 20C. 30D. 10正确答案：C30、（2019年考题）保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是OcA.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据31、关于标准施工招标文件中用合同条款的说法，正确的是（A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同正确答案：B32、关于项目资本金的说法，正确的是（
12、）。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人要承担项目资本金的利息C.投资者可转让项目资本金D.投资者可抽回项目资本金正确答案：C）天向勘察人发出33、在工程勘察合同履行中，符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人提前（开始勘察通知。A. 3B. 7C. 14D.2834、根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法不正确的有（）。A.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出C.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前，书面通知招标人D.如投标人对招标文件有异议，招标人应当自收到异议之日起5日内做出
13、答复正确答案：D35、编制资金使用计划是在工程项目的（）的基础上进行编制。A.项目目标分解B.项目阶段划分C.项目结构分解D.项目造价构成正确答案：C36、（2017年真题）某工程施工至2016年12月底，已完工程计划费用2000万元，拟完工程计划费用2500万元，已完工程实际费用为1800万元，则此时该工程的费用绩效指数CPl为（）。.0.8B. 0.9C. 1.11D. 1.25正确答案：C37、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖
14、的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的正确答案：A38、（2018年真题）关于利率及其影响因素的说法，正确的是OoA.借出资本承担的风险越大，利率就越高B.社会借贷资本供过于求时，利率就上升C.社会平均利润率是利率的最低界限D.借出资本的借款期限越长，利率就越低正确答案：A39、（2021年真题）下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程
15、管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理正确答案：C40、（2015年真题）下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法正确答案：B41、关于偿债能力指标的说法，正确的是（）。A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越低C.偿债备付率越高，表明可以用于还本付息的资金保障越低D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强正确答案：A42、下列关于现金流量的说法中，正确的是（）。A.收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小B.收益获得的时间越晚、数额越小，其现值
16、越大C.投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大D.投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小正确答案：D43、根据FIDIC施工合同条件提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。A.合同争端的解决方式B.承包人对临时工程应承担的责任C.（咨询）工程师的权限D.风险与回报分配的平衡正确答案：D44、BOT.ABS.TOT.PEl等均是项目融资的有效方式，其中能够通过融资获得国外管理经验的方式是（）。A. ABS和PFIB. ABS和TOTC. ABS和BOTD. BOT和TOT正确答案：D45、年数总和法的折旧基数是（）。A.固定资产原值B.固定资产原值-预计净残值C.账面
17、净值D.固定资产重估价值正确答案：B46、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选正确答案：A47、采用增量投资内部收益率（AIRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A. AIRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B. AIRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C.无论AlRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案D.无论ATRR
18、是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案48、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚正确答案：C49、采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂正确答案：B50、投资项目的内部收益率是项目对（）的最大承担能力。A.贷款利率B.资本金净利润率C.利息备付率D.偿债备付率51、审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是
19、否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列成遗漏的取费项目正确答案：C52、（2013年考题）某企业年初从银行借款600万元，年利率12%,按月计算并支付利息，则每月末应支付利息（）万元。A. 5.69B. 6.00C. 6.03D. 6.55正确答案：B53、我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的人员分别不少于（）人。.12和6B. 20和10C. 12和8D. 10和6正确答案：A54、造价工程师职业资格考试专业科目分为4个专业类别，即土木建筑工程、交通运输工程、安装工程和()OA.水利工程B.市政工程C.装修工程D.矿山工程正确答案：A5
20、5、在工程索赔过程中，工期索赔是指由于()的原因导致施工进度拖延，而要求批准延长合同工期的索赔。A.非施工承包单位B.施工承包单位C.不可抗力D.施工单位项目经理56、投资估算是进行（）的主要依据。A.项目决策、编制工程概算文件和合理控制造价B.项目决策、筹集资金和合理控制造价C.初步设计、可行性分析和合理控制造价D.初步设计、筹集资金和项目决策正确答案：B57、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A. 3月20日B. 3月30日C. 4月25日D. 4月3
21、0日正确答案：C58、优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率59、根据建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013,下列工程中，属于分项工程的是（）。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程正确答案：C60、与净现值相比，采用内部收益率法评价投资方案经济效果的优点是能够（）。A.考虑资金的时间价值B.反映项目投资中单位投资的盈利能力C.反映投资过程的收益程度D.考虑项目在整个计算期内的经济状况正确答案：C61、根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应在监理人出具最终结清证书
22、后的（）内，将应支付款支付给承包人。.30B.25C.14D.10正确答案：C62、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方均不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方均不交土地增值税正确答案：B63、（2021年真题）选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗正确答案：C64、（2013年考题）产品功能可从不同的角度进行分析，按功能的性质不同，产品的功能可分为OoA.必要功能和不必要功能B.基本功能和辅助功能C.使用功能和美学功能D.过剩功能
23、和不足功能正确答案：C65、PMC模式下，项目管理承包商在项目前期阶段工作内容是指（）。A.进行设计管理，协调有关技术条件B.完成项目总体中某些部分的详细设计C.组织项目风险识别和分析，并制定项目风险应对策略D.完成项目总体中某些部分的详细设计正确答案：C66、实行资本金制度的投资项目，资本金的筹措情况应该在（）中作出详细说明。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.初步设计文件D.施工招标文件正确答案：B67、（2019年考题）二级造价工程师执业工作内容是（）。A.编制项目投资估算B.编制最高投标限价C.审核工程量清单D.审核工程结算价款正确答案：B68、（2020年真题）下列分析方法中，可
24、用来选择价值工程研究对象的是OA.价值指数法和对比分析法B.百分比法和挣值分析法C.对比分析法和挣值分析法D.ABC分析法和因素分析法正确答案：D69、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%,期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2乐企业所得税率25%,则该笔借款的资金成本率为（）。A. 6.12%B. 6.00%C. 8.02%D. 8.20%正确答案：A70、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值正确答案：C71、某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%,使用年限8年，按平均年
25、限法计提折旧，则该设备每年应计提的折旧额为O元。A. 7500B. 7275C. 6000D. 5820正确答案：B72、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一定年限内如不行使，该权利将被消灭，这个有效时限是（）年。债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归（）。A.2、国家B.2、慈善机构C5、国家D.5、债权人正确答案：C73、工程项目管理组织机构采用直线制形式的优点是O。A.人员机动，组织灵活B.多方指导，辅助决策C.权力集中，职责分明D.横向联系，信息流畅正确答案：C74、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）
26、。A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理正确答案：B75、在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.净年值法B.年折算费用法C.增量投资回收期法D.增量投资收益率法76、（2016年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期正确答案：D77、（2017年真题）政府部门，行业协会，建设单位、施工企业及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价
27、管理正确答案：B78、下列关于财务分析与经济分析的联系和区别的描述错误的是（）。.财务评价的分析对象是企业或投资人B.财务评价的价格尺度是市场交易价格C.经济分析随着国家财务制度的变更而变化D.经济分析的分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和效益正确答案：C79、在工程寿命周期成本分析中，采用工程系统效率与工程寿命周期成本的比值的是（）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法80、（正确答案：A）主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。A.个别资金成本B.综合资金成本C.边际资金成本D.权益资金成本正确答案：A81、某技术方案的现金流量为常规
28、现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%,该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定正确答案：B82、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式正确答案：B83、根据建设工程质量保证金管理办法，发包人应按合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A. 3%B. 5%C. 7%D. 11%84、在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析
29、正确答案：B85、下列关于项目资本金的管理的说法正确的是（）。A.投资项目的资本金一次认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年到位B.投资项目的资本金根据批准的建设进度按比例认缴，并逐年到位C.投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作它用，但可以抽回D.资本金不落实的投资项目，贷款银行认定后才允许开工建设正确答案：A86、项目财务分析中的总成本费用不包括OoA.利息B.折旧费C.经营成本D.其他补贴费用87、以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（）A.有利于缩短建设工期B.对总承包商而言，风险较小C.不利于控制工程造价D.有利于控制工程进度正确答案：A88、某企业发行普通股正常市价为48元，预
30、计股票年股利率为5%,股利年增长率为14%,筹资费用率为股票市价的10%,企业所得税率为33%,则发行普通股的资金成本为（）。A. 12.62%B. 17.57%C. 19.56%D. 20.72%正确答案：C89、在项目融资过程中，任命项目融资顾问和签署项目融资文件所处的项目融资阶段分别为（）阶段。.融资结构设计和融资决策分析B.融资决策分析和融资执行C.融资结构设计和融资执行D.融资决策分析和融资谈判正确答案：B90、（2021年真题）在投资方案经济效果评价中，下列费用中，属于经营成本的是（）。A.固定资产折旧费B.利息支出C.无形资产摊销费D.职工福利正确答案：D91、编制施工总进度计划
31、的前提是（）。A.总体施工准备B.主要施工方法C.施工总平面布置D.总体施工部署正确答案：D92、根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B. 20C. 30D. 60正确答案：C93、下列选项中，判断项目偿债能力的参数主要是OA.总投资收益率B.速动比率C.项目资金净利润率D.财务内部收益率正确答案：B94、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限为6年。预计净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A.6257B.6000C.914
32、3D.952095、下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（）A.转让财产的收入B.接受捐赠的收入C.国债利息收入D.提供劳务的收入正确答案：C96、（2017年考题）为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信建模（BlM）技术,在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成O模型。A. 6DB. 5DC.4D.3D正确答案：B97、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.6B.8C. 1198、某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，己完工程实际费用为2300万，
33、拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。A. 0.87B. 0.9C. 1.11D. 1.15正确答案：A99、（2019年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，工程代建制是一种针对O的建设实施组织方式。A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目正确答案：C100、下列属于邀请招标的缺点的是（）。A.招标时间长B.投标竞争的激烈程度较差C.招标费用高D.准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大正确答案：B101、（2015年考题）某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为9
34、0元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A. 90B. 96C. 98D. 104正确答案：D102、下列关于工程项目财务分析和经济分析的说法中，正确的是（A.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量R项目财务分析的主要标准和参数是财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是经济净现值、社会折现率等C.项目财务分析主要采用费用和效益分析的分析方法D.项目经济分析的对象是企业或投资人的财务收益和成本103、我国政策性银行包括（）。A.国家开发银行B.中国进出口银行C.中国建设银行D.中国工商
35、银行正确答案：B104、某工程施工，至某月的月末，出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于。的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）.计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。A. BCWPACWPBCWSB. BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP正确答案：C105、某公司发行优先股股票，票面额按正常市场价计算为400万元，筹资费率为5%,每年股息率为15%,公司所得税税率为25%,则优先股股票发行成本率为（）。A. 5.89%B. ?7.84%C.211.84%D.?15.79%106、应用价值工程法对设计方
36、案运行评价时包括下列工作内容：功能评价：功能分析；计算价值系数。仅就此三项工作而言，正确的顺序是OOA.一一C.f正确答案：B107、与建筑工程一切险相比，安装工程一切险的特点，不正确的说法是（）。A.安装工程一切险的保险标的从存放在工地起，保险人承担全部货价的风险R试车、考核和保证阶段安装工程一切险的风险最大，其试车期的保费占整个工期保费的1/3左右C.安装工程一切险的风险大，保险费率高于建筑工程一切险D.安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失和自然灾害正确答案：D108、（2018年考题）根据民法典，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是OA.只能选择适用违
37、约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或定金条款正确答案：D109、某企业固定资产原价为100OO元，预计净残值1000元，预计可使用4年。采用平均年限法计算第4年的折旧额为（）元。A. 1250B. 2250C. 2500D. 2000正确答案：B110、在项目融资程序中，需要在融资结构设计阶段进行的工作是（）A.起草融资法律文件B.评价项目风险因素C.控制与管理项目风险D.选择项目融资方式正确答案：B111、某企业一项固定资产的原价为20000元，预计使用年限为5年，预计净残值200元。按双倍余额递减法计算折旧，第4年的折旧额为（）元。A. 40
38、00B. 3960C. 2880D. 2060正确答案：D112、（2015年考题）通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是OOA.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本正确答案：D113、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率114、下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集
39、权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。A.矩阵制B.直线职能制C.直线制D.职能制正确答案：A115、依据合同法的规定，下列情形中，属于合同解除条件的是OOA.当事人一方的法人终止B.当事人一方的法人代表变更C.当事人一方发生合并、分立D.因不可抗力致使合同不能履行正确答案：D116、提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，增值税税率为O。A. 6%B. 11%C. 17%D. 9%正确答案：D117、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值指数VIVL则（）。A.降低评价对象的现实成本B.剔除评价对象的过剩功能C.降低评价
40、对象的功能水平D.不将评价对象作为改进对象正确答案：A118在建设工程施工活动中，落实施工安全生产主体责任的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：B119、审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（）。A.总概算投资是否超过批准投资估算的10%B.是否具有完整的三级设计概算文件C.概算所采用的编制方法是否符合相关规定D.概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求正确答案：B120、（2019年考题）对于实行项目管理法人责任制的项目，项目董事会的责任是OoA.组织编制初步设计文件B.控制工程投资，工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金正确答案：D1
41、21、投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.工程量大而其他投标人都可以做的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长122、企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.非公益性赞助支出D.税收滞纳金正确答案：B123、（2015年考题）某企业借款IOoO万元，期限2年，年利率8%,按年复利计息，到期一次性还本付息,则第2年应计的利息为O万元。A. 40.0B. 80.0C. 83.2D. 86.4正确答案：D124、（2014年考题）工程项目承包模式中，建
42、设单位组织协调工作量小，但风险较大的是OOA.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式125、（2017年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告正确答案：C126、某增值税纳税人适用的增值税率为9%o当月发生的交易如下:购买的原材料支出54.5万元（发票上原材料金额50万元,增值税为4.5万元），商品销售额为200万元,不考虑其他因素情况下,该企业当月应缴纳的增值税金额为（）万元。A.5.5B. 13.5C. 22.
43、0D. 27.5正确答案：B127、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是OcA.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定正确答案：C128、有关等节奏流水施工的主要特点的说法，正确的是()。A.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等C.专业施工队数大于或者等于施工段数D.各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间可能存在空闲时间正确答案：A129、采用AIRR进行互斥方案比选时，下列说法不正确的是()。A.首先需要进行方案
44、的绝对经济效果检验B.若4IRR基准收益率，选择投资额大的方案C.若4IRR基准收益率，选择投资额小的方案D.ZXIRR就是两方案NPV相等时对应的折现率130、下列对于网络计划中工期的描述错误的是（）。A.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期B.要求工期是任务委托人所提出的指令性工期C.计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期D.当已规定了要求工期时，计划工期等于要求工期正确答案：D131、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间正确答案：D132、评标报告应由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为（）。A.拒绝评标结果B.同意评标结果C.要求重新进行评标D.要求重新组成评标委员会133、价值工程活动的首要环节是进行对象的选择，适用于价值工程对象选择的方法是（）。A.因果分析法和层次分析法B.因素分析法和价值指数法C.因果分析法和价值指数
