施工工程承包合同五篇.docx

《施工工程承包合同五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工工程承包合同五篇.docx（19页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、施工工程承包合同五篇甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就XXX电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明 确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据中华人民共和国经济合同法和建 设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以 资共同遵守。一、工程名称：XXX电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容:四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清转口部分设计图纸进行的报价,合同 总价为：。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进 行结算。五、工程工期:根据甲乙双方商定，乙方在 年_月一日进场施工 年_月一日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在

2、乙方安装过程中，如遇不可 抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月 XXX元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：(1)工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工 程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。(2 )工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格) 和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。 保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审 及技术交底。2、甲方提供乙方

3、在施工现场的施工用电及生产、生活场地。3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等 单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得各工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标 准进行施工，确

4、保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权 要求乙方返工，直至符合标准。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备 覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收, 监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后,方可进行下一道 工序施工。4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合 格的材料。九、安全管理：1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作

5、规程, 加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监 督和检查。2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的 人和事发出重大隐患通知书、整改指令并限期和立即整改。如果乙方在 接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规 定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用 品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，

6、杜绝发生安全责任 事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发 生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第 三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一 方违约，对方有权按经济合同法和建设安装工程承包合同条例追究其经 济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能 协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十一、其他：L下列文件均

7、作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设计图纸及招投标文件的技术要求。2 ）设备安装工程单元质量评定表、记录表。3 ）设计变更通知等技术文件。2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围 的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政 府解决，防止事态扩大。4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十二、合同份数：本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。甲方：乙方：法人代表（委托人）：法人代表（委托人）：联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：篇二发包方（简称甲方）

8、：承包方（简称乙方）：第一条工程概况L装潢施工地点：2 .住房结构：砖混结构；房型_房_厅一套，建筑面积约一平方米。3 .承包方式：4 .装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及 地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料， 厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工 程。（关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方 在采购过程中,在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方 房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况, 则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋

9、内或者乙方负责将货物运送至施工现场）。5 .总价款：一元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方 的冰箱及暖气片价值元，抵工程款 元整,剩余工程款一元。大写（人民币整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。6 .工期：自年_月一日开工，至年_月一日竣工，工期约一天。另， 如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。第二条关于乙方职责的约定1 .乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的 质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质 量和施工

10、人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承 担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方（即）提出赔偿。2 .乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材 料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可）o3 .乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方 装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。第三条关于材料供应的约定L全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。4 .甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题 或

11、规格差异,乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的， 责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责 保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔 偿。5 .乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）。6 .为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工 序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲 方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10% )的所需材料的数量。由 于乙方材料估算错误过大而导致的材

12、料重新购买或材料退回的交通费用将由乙 方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。7 .甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经 甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的 双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定1 .本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31t30-1999 住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2 .甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承 担，工期顺延。3 .由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。4 .在施工过程中

13、，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联 系后，方能进行该项目的施工。5 .若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如 窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配 合，并避免造成整体工期的延误。6 .工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。7 .工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验 收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通 知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方 的看管费用和其他相关费用。8 .工程保修期一年，从竣工验

14、收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当 造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。第五条关于安全生产和防火的约定L甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合 防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、 合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居 民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏 水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。9 .施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲 方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。10 乙

15、方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并 提醒施工工程人员注意安全,产生彳不可事故的责任完全由乙方负责。第六条关于工程价款及结算的约定工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方一元整所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方一元整所有工程竣工，验收合格之后,甲方支付乙方一元整,剩余元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计_元整。第七条其它事项1 .甲方工作：(1)甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、 电等必备条件，并说明使用注意事项。(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系

16、等的协调工作。2 .乙方工作：(1)参加甲方召集的现场交底。(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任 务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同 意。第八条违约责任1 .甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款 利率向乙方支付利息。2 .由于乙方原因逾期竣工的,至逾期一天后,每逾期一天乙方向甲方支付 一元违约金。3 .乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故 （包括罚款），由乙方负责并承担责任。4 .工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法 验收和损失的，由甲方负责。5

17、 .工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损 失的，由乙方负责。第九条纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照 本协议约定向区仲裁委员会申请仲裁或一人民法院提起诉讼第十条协议的变更和解除1 .协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容, 应经协商一致后，重新签订补充条款。2 .施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方 同意办理清算手续，订立终止协议，解除本协议。3 .如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议,而无需获 得乙方的认可。第十一条附则1 .工程开工前，甲方应将房屋外

18、门钥匙一把交乙方施工队负责人保管。工 程竣工验收时,甲方负责提供新锁一套，由乙方当场负责安装交付使用。2 .本协议签订后，工程不得转包。3.本协议一式一份,甲、乙双方各执一份。甲方（签字）：乙方（签字）：住址：住址：电话：电话：身份证号：身份证号：签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：篇三甲方（发包人）：乙方（承包人）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法 规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致， 订立本合同。一、工程概况工程名称：XX加油站点建设施工工程工程地点：XX集团XX分公司XXX驻区工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工:L负

19、责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工施工机械甲方自备2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛 和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。5、负责储油罐的定置和绑缚固定。6、负责电源线和各电油管沟的挖填（施工机械甲方自备）7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接 安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。三、合同工期合同签订盖章生效后10天。四、质量标准工程质量标准：一次

20、性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正 常合格。五、工程造价及付款方式工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本 工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方 后付清工程款。六、质量保证工程竣工验收过程应详实填写工程竣工验收单。验收通过后乙方按规定 对工程实行保修，质保方式与此前与乙方签订的轻钢结构库房建造工程合同 的质保安排进行等同形式捆绑。七、纠纷解决办法任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁 不成向人民法院起诉。八、附则本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。建设单位（盖章）：施工单位

21、（盖章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：篇四甲方：乙方：甲方将工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为 明确双方责任按时按质完成施工任务，经双方友好协商，特定立如下协议：承包范围：图纸设计范围内所有砌体、碎、装饰装修、预制构安装等工 程。二、承包方式:包工不包料。三、承包价格：按建筑面积一元/m结算，以实砌房建筑面积为准。四、质量要求：乙方必须严格按图纸设计要求进行施工，工程质量必须达到 国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工,并处以IOO元以上 1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元,装修 不垂直平整处罚100元。五、安全要求：必须严格遵守

22、安全管理规范和项目各项安全生产管理制 度，对职工进行安全培训和安全教育，未经培训不允许上岗。施工过程中必须严 格遵守安全操作规程,不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方 无关,并处以100元以上500元以下经济处罚。六、罚款方式：本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶 段支付工程款，每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资，内外 装修完工验收合格支付装修工程量80%工资，工程全部竣工验收合格后付清总 工程量的80%工资，余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结 清。七、工期要求：乙方必须严格按照甲方施工进度计划进行施工，合理安 排作业时间，力网劲

23、口点，确保施工进度顺利完成。八、其他要求：L每道工序或分项工程施工完毕后,乙方必须做到工完场清、材料堆放整 齐。在施工现场不准随地大、小便，一经发现，罚当事人50元。2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用，甲方负责维修，工程完工 如数还给甲方，丢失按价格赔偿。3、乙方在施工期间应与各班组密切配合，服从项目部统一管理，严禁打架 斗殴其他不良现象的发生。九、本协议由甲、乙双方签字之日生效，任何一方违反以上条款既违约，双 方有权终止协议。若因乙方原因造成违约，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工 资，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方应按协议约定支付乙方已完 成工程量部分的工资，并承担相应的

24、停工损失。十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程竣工验 收合格，工资全部结清之日终止。甲方：乙方：代表：代表：年 月一日年 月一日篇五甲方：乙方：丙方:（丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表）业主：指向丙购买本项目房屋的客户。为保证本工程在合理使用期限内正常 使用，甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量 保修责任。一、保修期限：不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程实际投用之日算起。具体 时间为年。二、保修范围:本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定 等全部内容，由于乙方原因造成的工程质量问题，均属乙方保

25、修范围，因此造成 甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造 成工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。三、保修的时间性：L发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障 等等影响居民正常生活的情况下,乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到 现场并于6小时内完成维修。2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶 到现场查看情况，无须重新施工的，在查看情况后48小时内处理完毕并清理维 修现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时间表并在得到甲方或委托 人认可后严格按时间表施工，其余不变。3、每个维修项目完成后，经业主

26、和甲方项目经理验收并签字后，方为该维 修项目本次维修完毕。4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结 果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙 方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。四、维修的质量：L乙方负责维修的质量，每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验 收签字方可；所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题，否则， 即使保修期满，也应该继续维修，相应的保修款待一个保修期满后支付。2、出现质量问题而导致维修的，乙方除按合同再次进行维修外，乙方每次 每项还需向丙方支付违约金壹仟元。3、如经历壹次（含壹次）以上维修，仍然

27、不能解决问题，甲方及丙方有权 另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。4、维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造 成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。五、乙方维修安排：1、工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。2、乙方保修负责人：通讯地址：电话：传真:3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时， 视为乙方已收到甲方传达之信息。六、保修款：1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后,在乙 方已完成全部返修工作后（需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可），丙 方在二十天内将余款一次性支付给乙方。2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付； 所有保修款在结算时均不计利息。七、其它：1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内继续提供维修服务, 并按最优惠价收取费用。2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同三方共同签署，在工程有效 寿命内一直生效。甲方：乙方：代表：代表：丙方：代表:本保修书于：年月 日签署