《建筑工程施工劳务分包合同已完成.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工劳务分包合同已完成.docx（24页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、建设工程施工劳务分包协议工程名称:甲方:11f1l*jr*Jr*r*Jrjrl1fl1l1*1f*J*JJrrjr协议签订日期：2023年5月10日建设工程施工劳务分包协议甲方（甲方）：南通*建筑集团有限企业乙方（乙方）：南通市*劳务有限企业根据中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于南通市新华建筑集团有限企业（如下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包协议或专业承（分）包协议（如下称为“总包协议”），双方就劳务分包事项协商到达一致，签订本协议。1乙方资质状况资质证书号码：C8-8/1发证机关：南通市城镇建设局资质专业及
2、等级：专业分包、劳务分包一级复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：南京市涕水区滨淮大道与南山路交叉口分包范围：总承包协议范围内的J分部分项专业劳务协议提供分包劳务内容：完毕基础、主体构造、装修、机电安装施工所有与之有关的工作内容3、分包工作期限开始工作日期：2023年5月25日,结束工作日期：2023年2月7日,总日历工作天数为：259天。其中：基础、主体、装修工程,235日历天内完毕:机电安装、室外工程,244日历天内完毕。4、质量原则工程质量：按总承包协议有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评估原则，本工作必须到达质量评估
3、优质等级。5、协议文献及解释次序构成本协议的文献及优先解释次序如下：（1）本协议；（2）本协议附件（包括会议纪要、补充协议等）；（3）本工程施工总承包协议；（4）有关施工原则、规范及其他技术资料;（5）招、投标文献等。6、原则规范除本工程总（分）包协议另有约定外，本协议合用原则规范如下：（1） 现行国家、省市有关原则、规范等7、总包协议1.1 甲方应提供总包协议（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。当乙方有合法规定时，甲方应向乙方提供一份总包协议（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。1.2 应当认为乙方应全面理解总包协议的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。1.3 除非本协议
4、另有约定，乙方应对其工作内容的实行、竣工负责，乙方应承担并履行总包协议中规定的，与劳务工作有关的所有义务及工作程序。8、图纸8. 1甲方应在劳务分包工作动工10天前,向乙方提供图纸2套,以及与本协议工作有关的原则图1套。乙方因工程需要增长图纸套数的，甲方可代为复制，费用由乙方承担，乙方未经甲方同意，不得私自复印图纸。8.2乙方应对履行保密义务，未经甲方同意不得将图纸转给第三人，工程质量保修期满，乙方应将所有图纸退还给甲方。9、项目经理9. 1甲方委派的I担任驻工地履行本协议的项目经理为工L,职务：经理，职称：工程9.2 乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为,职务：,职称：。9.3 甲方可
5、以规定乙方撤换不称职的项目经理，乙方必须无条件的，在接到甲方书面告知3日内予以撤换，并将新任项目经理的人选报甲方确认立案。10甲方工作10.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包协议，组织实行施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；10.2 除非本协议另有约定，甲方完毕乙方施工前期的下列工作并承担对应费用：（1）在2023年5月10日前向乙方交付具有本协议项下劳务作业动工条件的施工场地，具有动工条件的施工场地交付规定为：现场材料加工场地完毕。（2）在2023年5月10日前完毕水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完毕本协议劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的
6、时间和质量规定；（3）在2023年5月10日前向乙方提供对应的工程地质和地下管网线路资料:（4）在2023年5月10日前完毕办理下列工作手续（包括多种证件、批件、规费,但波及乙方自身的手续除外）：监督手续；（5）在2023年5月10日前向乙方提供对应的水准点与坐标控制点位置，其交验规定与保护责任为：/;(6)在2023年5月10日前向乙方提供下列生产、生活临时设施：活动房、临时道路、食堂、水、电，其交验规定与保护责任为：不得损坏临时设施内H勺物品，不使用大功率电器，节省水、电。；10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实行对工程质量、
7、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的控制、监督、检查和验收；10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料H勺搜集整顿及交工验收；10.5 统筹安排、协调处理非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.6 准时提供施工图纸，及时交付应提供的材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要(乙方设备和自行采购的除外)；10.7 按本协议约定，向乙方支付劳动酬劳；10.8 负责与发包人、监理、设计、现场其他施工单位及有关部门联络，协调现场工作关系。10.9 将甲方项目管理人员名单及授权范围递交乙方，乙方予以确认签
8、收。11、乙方工作11.1 对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织自由成建制的、工种配套齐全、具有对应资格证书的纯熟工人投入工作；未经甲方授权或容许，不得私自与发包人及有关部门建立工作联络；自觉遵避法律法规及有关规章制度;按甲方规定配置具有上岗证的质量、安全、劳务等现场管理人员，建立质量安全保证体系，并在动工前10天内将有关人员名单及授权范围报甲方立案。11.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的规定，每月底前1天提交下月施工计划，有阶段工期规定的提交阶段施工计划，必要时按甲方规定提交旬、周施工计划，以及与完毕上述阶段、时段施工计划对应的劳动力安排计划，经甲方同意后严格实行；11.3
9、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，保证工程质量到达约定的原则；科学安排作业计划，投入足够FI勺人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，贯彻安全措施，保证施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环境保护、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任导致H勺质量修改、返工、工期迟延、安全事故、现场脏乱导致的损失及多种罚款；11.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调配合，照顾全局，保证施
10、工现场作业的整体推进；11.5 按乙方统-规划堆放材料、机具，需要时按甲方原则化工地规定设置标牌，劳务人员应按甲方规定配置劳务保护用品，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；11.6 按甲方规定编制各类经济、技术文献，准时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理工序交接，质量验收和计量工作；11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已竣工程部分日勺成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及多种罚款;11.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用H勺机具、周转材料及其他设施，对其使用或租赁期间机具、周转材料等的损毁承担赔偿责任；11.9
11、 乙方须服从甲方及工程师的指令。ILlO除非本协议另有约定，乙方应对其作业内容的实行、竣工负责，乙方应承担并履行总包协议约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11.11 交工前保护好工程成品，及时清理工作现场，在保修期内履行保修义务；11.12 根据甲方的指示及时退出工作现场，不得故意滞留，影响工程的交付；11.13 其他应由乙方完毕的工作：无o12、安全施工与检查12.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实行H勺监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力导致事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
12、12.2 甲方应对其在施工场地H勺施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得规定乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致口勺安全事故，由甲方承担对应责任及发生的费用。13、安全防护13.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向激发提出安全防护措施，经甲方承认后实行，防护措施费用由甲方承担。13.2 实行爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运送、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式告知甲方，并提出对应的安全防护措施，经甲方承认后实行，由甲方承担安全防护措施费用。13.3 乙方
13、在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，经甲方同意后，由甲方负责供应。13.4 乙方应对其在现场作业的劳务人员进行安全教育，并对他们的安全负责。14、事故处理14.1 乙方发生重大伤亡及其他安全事故，应按有关规定立即上报有关部门并汇报甲方，同步按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，由事故责任方承担对应H勺费用。14.2 甲、乙双方对事故责任有争议时，按政府有关部门的认定决策处理。15、保险15.1 在乙方施工开始前，甲方应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需乙方支付保险费用。15.2 对甲方负责运至施工场地用于劳
14、务施工的材料和待安装的设备，在未移交到乙方之前，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用。15.3 甲方必须为租赁或提供应乙方使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。甲方自行投保的范围（内容）为：/O15.4 保险事故发生时，甲、乙双方有责任采用必要的措施，防止或减少损失。16、材料、设备供应16.1 乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划（详细表式见附件一）；经确认后，甲方应按供应计划规定的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运送、卸车的，乙方必须及时进行，有关费用由甲方承担。如质量、品种、规格、型号不符合规定，乙方应在验收时提出
15、，甲方负责处理。甲方对验收前所供於J材料、设备、物配件的质量负责，乙方对验收后所供的材料、设备、物配件的质量负责。16.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方除照价赔偿外，并承担因此导致的工期延误等发生的一切经济损失。16.3 甲方委托乙方采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他规定）：/采购材料费用为：（单价）/采购材料费用为：（单价）/采购材料费用为：（单价）/采购材料费用为：_（单价）16.4 甲方委托乙方采购低值易耗性材料口勺费用，由乙方凭采购凭证，另加/%的管理费向甲方报销。16.5 乙方应精心组织，选择合适的工艺施工，若在甲
16、方同意的材料、设备计划供应量中有合理节省的I部分，甲、乙双方按照L的比例提成；因乙方使用挥霍超过供应计划较劲的部分，由乙方按实赔偿，甲方有权在乙方H勺劳务酬劳中扣除。17、劳务酬劳17.1 本工程的劳务酬劳采用下列（2）种方式计算:（1）固定劳务酬劳；（2）约定不一样工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；（3）约定不一样工作成果的计件单价，按确认的工程量计算。以上任何一种方式确定的劳务酬劳，均包括人工费、配合费、措施费、管理费、利润和税金等一切费用。17.2 本工程的劳务酬劳，除本协议17.6规定的状况外，均为一次包死，不再调整。17.3 采用第（1）种方式计价的，劳务酬劳合计/元。17.4
17、采用第（2）种方式计价H勺，不一样工种劳务的计时单价分别为：钢筋工,单价为50元:泥工,单价为50元;粉刷工,单价为刷元安装以定额为计算原则,单价为62元。o17.5 采用第（3）种方式计价的，不一样工作成果的计件单价分别为：/，单价为元；/,单价为元；/,单价为元；/，单价为元；/，单价为元。17.6 在下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：（1）以本协议约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过/%,按变化前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的J,按变化前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形：无18、工时及工程量确实认18.1 采用固定劳务酬劳方式
18、的，施工过程中不计算工时和工程量。18.2 采用按确定的工时计算劳务酬劳的，由乙方每日将提供劳务人数报甲方，由甲方确认。18.3 采用按确认的工程量计算劳务酬劳的，由乙方按月将完毕的工程量报甲方。甲方项目经理接到乙方汇报后应及时核算已竣工作量，并在计量前告知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参与，乙方收到告知后虽然不参与计量，该计量成果仍然有效，并作为乙方劳务酬劳支付的根据。对乙方未经甲方承认，超过设计图纸范围和因乙方原因导致停工、窝工、返工的工作量，甲方不予计量。19、劳务酬劳的中间支付19.1 采用固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，乙方与甲方约定按下列措施支付:（1）协议生效即支付预付款/元
19、:（2）中间支付：第一次支付时间为一年一月日，支付/元:第二次支付时间为一年月0,支付/元;19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，乙方与甲方双方约定支付措施为按照工程形象进度按比例支付工程款O19.3 本协议确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中约定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。19.4 甲方支付乙方劳务酬劳，以甲方收到业主支付的属于乙方工作量范围的工程价款为前提，在此前提下，确认计量成果后60天内,甲方按照确认的计量成果按约应付劳务酬劳的L%支付，余款在3个月内结清。20、施工机具、设备、周转材料供应20.1 甲方提供应乙方劳务作业使用的机具、设
20、备、周转材料，性能应满足施工的规定，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用，双方签订使用交接手续。有效期间的平常维护和保养工作，由乙方负责。周转材料、低值易耗材料（由甲方根据本协议委托乙方采购的除外）应准时运入现场交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运送、卸车、安拆调试时，乙方必须予以协助，费用由乙方承担。20.2 甲方应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20.3 甲方应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21、施工变更21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更告知，并提供变更的对应图纸和阐明。紧急状况下，甲方项目经理可以
21、发出口头指令，并在7天内予以书面告知。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更告知及有关规定，立即进行下列需要H勺变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减协议中约定的工程量；（3）变化有关的施工时间和次序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作。21.2 因变更导致劳务酬劳的增长及导致的乙方损失，由甲方承担，延误的工期对应顺延；因变更减少工程量，劳务酬劳应对应减少，工期对应调整。21.3 施工中乙方不得对原工程设计获已同意的施工计划进行变更。因乙方私自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。21.4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权规定追加
22、劳务酬劳。22、施工验收22.1乙方应保证所完毕施工的质量，应符合本协议约定的质量原则。乙方施工完毕，应向甲方提交竣工汇报，告知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述汇报后二天内对乙方施工成果进行初步验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的I，视为乙方已经完毕了本协议约定工作，并通过初步验收。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收成果或工程竣工验收成果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责免费修复，不延长工期，不能修复的，乙方应承担所有赔偿责任和工期延续责任。22.2所有工程竣工（包括乙方完毕工作在内）一经发包人现场验收合格，并获得有效的质量等级评估证书，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，
23、在质量保修期内口勺质量保修责任由甲方承担。23、施工配合23.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门规定进行的波及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生H勺工期损失和费用由甲方承担。23.2 乙方按约定完毕劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或保证乙方获得该第三方的配合。24、劳务酬劳最终支付24.1 所有工作完毕，经甲方承认后K天内，乙方向甲方递交完整的结算资
24、料，双方按照本协议约定口勺计价方式，进行劳务酬劳时最终支付。24.2 甲方收到乙方递交的结算资料后上L天内进行核算，予以确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后天内向乙方支付劳务酬劳尾款。24.3 乙方和甲方对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本协议有关争议的约定处理。24.4 乙方承担保修责任的，在支付劳务酬劳尾款时，应当留5%保修点至保修期满。25、违约责任25.1 当发生下列状况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方违反本协议第19条、第24条的约定，不准时向乙方支付劳务酬劳；（2）甲方不履行或不按约定履行协议义务的其他状况。25.2 甲方不按约定核算乙方完毕的工程量或不按约定支付劳务酬劳或
25、劳务酬劳尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日5%。的违约金。25.3 甲方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向乙方支付违约金IoOOOO元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方导致的经济损失，顺延延误的!乙方工作时间。25.4 当发生下列状况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付500元的违约金。（2）乙方施工质量不符合本协议约定的质量原则，但可以到达国家规定的最低原则时，乙方应向甲方支付IOoOOO的违约金。（3）乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金50000元，乙方尚应赔
26、偿因其违约给甲方导致的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。（4）乙方不得将其承包的劳务分包工程转包或再分包，否则应向甲方支付IOoOOO的违约金。25.5 一方违约后，另一方规定违约方继续履行协议步，违约方承担上述违约责任后仍应维续履行协议。25.6 如乙方有违反劳务分包协议的行为，应保障甲方免于承担因此违约导致的工期延误、经济损失及根据总包协议承包人将负责的任何赔偿，在此状况下，甲方可从本应支付给乙方的任何价款中扣除经济损失及赔偿费用，并且不排除采用其他补救措施的也许。26、索赔26.1 甲方根据总包协议向发包人递交索赔意向告知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示对应资料，以便甲方
27、能遵守总包协议条件进行索赔。26.2 在劳务作业实行过程中，如乙方碰到不利外部条件等根据总包协议可以索赔的情形出现，则甲方应当采用一切合理环节，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应当将索赔所得H勺对应部分转交给乙方。26.3 当本协议的一方向另一方提出索赔时，应有合法的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的对应证据。26.4 甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他状况，导致工作时间延误和（或）乙方不能及时得到协议酬劳及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向甲方项目经剪发出索赔意向告知;（2）发出索赔意
28、向告知后21天内，向甲方项目经理提出延长工作时间和（或）赔偿经济损失的索赔汇报及有关资料；（3）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔汇报和有关资料后，于21天内予以答复，或规定乙方深入补充索赔理由和证据；（4）甲方项目经理在收到乙方送交的索赔汇报和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作深入规定，视为该项索赔已经承认；（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔汇报。索赔答复程序与（3）、（4）规定相似。26.5 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方导致经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向
29、乙方索赔。27、争议27.1 甲方和乙方在履行协议步发生争议，可以自行和解或规定有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第种方式处理争议：（1）双方到达仲裁协议，向南通市通州区仲裁委员会申请仲裁;（2）向有管辖权的人民法院起诉。27.2 发生争议后，除非出现下列状况，双方都应继续履行协议，保持工作持续，保护好已竣工作成果:（1）单方违约导致协议确己无法履行，双方协议终止协议;（2）调解规定停止协议工作，且为双方接受；（3）仲裁机构规定停止协议工作；（4）法院规定停止协议工作。28、严禁转包或再分包28.1乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则
30、，乙方将依法承担责任。29、不可抗力29.1本协议中不可抗力的定义与总包协议中的定义相似。29.2不可抗力事件发生后，乙方应立即告知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采用措施，竭力减少损失，甲方应协助乙方采用措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害状况和损失状况，及估计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害状况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式汇报和有关资料。29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按如下措施分别承担：（1）工程自
31、身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担对应费用；（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担;（4）甲方提供应乙方使用日勺机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担;（5）停工期间，乙方应甲方项目经理规定留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；（6）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；（7）延误的工作时间对应顺延。29.4因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的对应责任。30、文物和地下障碍物30.1 在劳务作业中发现
32、古墓、古建筑遗迹等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式告知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面告知后24小时内汇报当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门口勺规定采用妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延协议工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式告知甲方项目经理，同步提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以承认或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延协议工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方
33、应报请有关部门协同处置。31、协议解除31.1 假如甲方不按照本协议的约定支付劳务酬劳，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务酬劳，乙方可以发出告知解除协议。31.2 如在乙方没有完全履行本协议义务之前，总包协议终止，甲方应告知乙方终止本协议。乙方接到告知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已竣工程的劳务酬劳，并赔偿因此而遭受的损失。31.3 如因不可抗力致使本协议无法履行，或因一方违约或因发包人原因导致工程停建或缓建，致使协议无法履行的，甲方和乙方可以解除协议。31.4 协议解除后，乙方应妥善做好己竣工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方规定撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供
34、必要条件，支付以上所发生的费用，并按协议约定支付己竣工作劳务酬劳。有过错Fl勺一方应当赔偿因协议解除给对方导致的损失。协议解除后，不影响双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。31.5 甲方和乙方协商一致，可以解除协议。31.6 如乙方再转包或分包其承包的工程，甲方有权解除协议。31.7 本协议解除后，不影响甲、乙双方在协议中约定的结算和清理条款的效力。32、协议终止32.1 双方履行完协议所有义务，劳务酬劳价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方及发包方组织的验收合格后，本协议即告终止。32.2 本协议的权利义务终止后，甲、乙双方应遵照诚实信用原则，履行告知、协助、保密等义务。33
35、、协议份数33.1本协议正本两份,具有同等效力，由甲方和乙方各执一份:本协议副本0份，甲方执二份，乙方执二份。34、补充条款35、协议生效协议签订时间：2023年5Jj10H协议签订地点：南通市通州区本协议双方约定本协议签字盖章后生效。甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码:邮政编码:附件一甲方供应材料、设备、构配件计划序号品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注附件二甲方提供施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注附件三甲方提供周转、低值易耗材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注
