《招标采购专业知识与法律法规：开标和评标的规定试题预测.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标采购专业知识与法律法规：开标和评标的规定试题预测.docx（37页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、招标采购专业知识与法律法规：开标和评标的规定试题预测1、判断题评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定（江南博哥）中标人。正确答案：对2、单选建设工程施工合同范本由三部分主成，分别为协议书、（）、专用条款。A、通用条款B、保修书C、担保书D、责任书正确答案：A3、判断题根据招标文件的规定，允许投标人投备选标的，评标委员会可以对中标人所投的备选标进行评审，以决定是否采纳备选标。不符合中标条件的投标人的备选标予以考虑。正确答案：错4、判断题规定无论采用经评审的最低价投标价法还是综合评估法，均应遵
2、循“低价优先”的原则，实现投标人在价格上的有效竞争。正确答案：对5、多选评标专家申报的条件OA、有关工程建设技术、经济等方面的专业人员B、从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平C、遵守职业道德，品行端正D、年龄在65岁以下，身体健康，能胜任评标工作正确答案：A,B,C,D6、多选工程量清单招标投标文件技术部分评审可采用的方式（）A、通过与不通过B、按技术标得分筛选C、按自己的意愿决定D、按评标委员会的决定正确答案：A,B7、多选综合评估法的评标对投标人投标文件技术部分进行评审评分一般包括OA、施工方法及主要技术措施B、施工进度计划及保证措施C、质量保证措施D、新技术、新工艺、
3、新材料应用及所达到的效果正确答案：A,B,C,D8、多选评标专家回避的情形有OA、投标人或者投标人主要负责人的近亲属B、项目主管部门或者行政监督部门的人员C、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的D、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的正确答案：A,B,C,D9、单选根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，大型基础设施项目施工单项合同估算价和重要设备、材料的采购单项合同估算价O以上时，必须进行招标。A、100万元和50万元；B、200万元和50万元；C、200万元和100万元；D、3000万元和100万元正确答案：C10、单选采用工程量清
4、单招标的工程，实际完成的工程量与招标人提供的工程量清单中给定的工程量的差值在（）以内时，投标报价中单价不予调整。A. 3%B. 5%C. 10%D. 15%正确答案：c11、单加某开发商准备投资建设商品住宅1万平方米，请问该建筑工程是否必须实行监理OOA、不必实行监理B、必须实行监理C、由开发商决定D、由建设行政主管部门决定正确答案：B12、单选甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是OoA. 5万元投标保证金不予退还B.
5、 5万元投标保证金可以退还一半C.若未给招标人造成损失，投标保证金可退还D.若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半正确答案：A13、单选下列合同中，属于可变更的合同的是（）A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、因重大误解而订立的D、损害社会公共利益的正确答案：C14、单选下列关于工程量清单说法不正确的是OoA.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分正确答案：B15、单选在下列法律关系主体中，O是法人。A.施工企业B.施工企业经理C.个体工商户D.施工企
6、业的分公司正确答案：A16、单选根据招标投标法，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是OOA.抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了“公开原则”，有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前，必须对评标专家进行保密正确答案：D参考解析：D本题考核的是评标专家。招标投标法规定，评标专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专
7、家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。17、多选招标人出现（）行为的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。A.对潜在投标人实行歧视待遇B.强制要求投标人组成联合体共同投标C.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的D.不具备招标条件E.限制投标人之间竞争正确答案：,B,C,E18、判断题由于设备采购的特殊性，因此设备采购评标只能采用无标底评审比较方法。正确答案：错19、多选工程建设法律关系的构成要素包括O.A.主体B.客体C.内容D.事件E.行为正确答案：A,B,C20、单选场地平整前，确定场
8、地平整施工方案的首要任务是OoA.确定场地内外土方调配方案B.计算挖方和填方的工程量C.明确场地的设计标高D.拟定施工方法与施工进度正确答案：C21、单选以设计方案竞选为主的评标程序，评分时遵守的规定，下面表述不正确的是OOA.评委评分采用专用的评分表，按照评分标准打分。B.评委打分每人一票，独立打分投票，不得互相商议。C.投票为无记名投票。D.投票如需修改，应另换新票。正确答案：C22、单选施工招标文件一经发出，招标单位不得擅自变更其内容，确需改变的，应在投标截止前（）天，书面通知所有获取招标文件的投标单位A、5天；B、10天;C、15天；D、20天正确答案：C23、%选建设工程工程量清单中
9、的其他项目清单不包括O的内容A、预留金；B、总承包服务费；C、材料购置费；D、规费正确答案：D24、多选建设工程措施项目清单的通用项目包括OoA临时设施B.施工机械修理C.工地材料保管D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水正确答案：A,D,E25、单选单位工程施工组织设计应包括的主要内容有：施工方案、进度计划、施工平面图及OOA.主要机械设备B.施工顺序C.质量、安全措施D.总工期正确答案：C26、单选省人民政府发展与改革部门确定的省重点工程，不适宜公开招标的经O批准可邀请招标。A、省发展与改革部门B、工程所在地的市政府C、省政府D、省建设厅正确答案：C27、多选工程施工中发生设计变更时，确
10、定变更价款的原则是OoA.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，适用该价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师决定变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人协商确定E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行正确答案：A,E28、单选工程量清单编制的粗细程度主要取决于OA.施工组织设计B.预算定额C.施工图的设计深度D.工程量计算规则正确答案：C29、1选河北省建筑条例规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股或主导地位的房屋建筑工程项目或市政
11、工程项目，开标地点应当OA、在建设工程交易中心依法进行公开招标B、在监督管理部门规定的地点公开进行招标C、在满足开标条件的会议室进行招标D、在招标人或招标代理机构规定的地点公开进行招标正确答案：A30、判断题两个以上法人或者其他组织不能组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。正确答案：错31、多选工程施工招标应当具备下列条件OA、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续B、工程资金或者资金来源已经落实C、有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料D、已经确定监理单位正确答案：A,B,C32、多选下列对无效投标文件表述正确的是OA.投标文件未按照招标文件要求密封的B.投标人未
12、按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的C.不符合招标文件中规定的要求，存在细微偏差的D.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的正确答案：A,B,D33、多选承包商应就O向业主索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。A.业主提供的施工图纸有误B.经工程师批准的承包商设计错误C.因气候原因引起的工程延误D.业主拖延支付工程款E.工程师发布错误的指令干扰分包工程的施工正确答案：A,D,E34、单选从事工程建设项目招标代理业务的机构必须取得省级以上O认定的工程招标代理机构资格。A、人民政府B、计划部门C、项目主管部门D、建设行政主管部门正确答案：D35、判断题中标通知书由招标人发
13、出，也可以委托其招标代理机构发出正确答案：对36、单选违反合同承担违约责任的形式有OA.返还财产B.追缴财产C.支付赔偿金D.抵押财产正确答案：C37、判断题组建评标专家库的政府部门或者招标代理机构，应当建立年度考核制度，对每位入选专家进行考核。评标专家因身体健康、业务能力及信誉等原因不能胜任评标工作的，停止担任评标专家，并从评标专家库中除名。正确答案：对38、单壶承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（）A.可自行运出工地B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地正确答案：D39、单选根据机电产品国际招标投标实施办法，招标人或者招
14、标机构应在开标时制作开标记录，并在（）通过中国国际招标网备案。A.开标后2日内B.评标结束后2日内C.开标后7日内D.公示后7日内正确答案：A参考解析：A本题考核的是开标的记录和存档。招标人或者其委托的招标代理机构应当场制作开标记录，记载开标时间、地点、参与人、唱标内容等情况，并由参加开标的投标人代表签字确认，开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查。机电产品国际招标投标实施办法规定，招标人或招标机构应在开标时制作开标记录，并在开标后2日内通过中国国际招标网备案。40、单选审批部门只审批立项的非国有投资占主导地位的房屋建筑和市政基础设施项目，如符合法律法规规定条件，申请邀请招标的，由（）批准。
15、A.省政府B.工程所在地市政府C.项目审批部门D.建设行政主管部门本题正确答案：D41、单选普通低合金结构钢比普通碳素钢的OoA.强度低B.强度高C.抗冲击性差D.加工难度大正确答案：B42、单选O对房屋建筑和市政基础设施工程的各阶段招投标活动实施监督，并依法查处招投标活动中的违法行为。A.招标人B.招标代理机构C.建设行政主管部门D.投标人正确答案：C43、单选施工企业既要获得利润，又要在投标报价上具有竞争力，在报价计算时，宜OA、以预算定额为基础报价；B、以企业自身技术和管理的优势确定投标报价；C、以单价法计算造价投标；D、以扩大单价为基础快速投标报价正确答案：B44、单选仲裁委员会的仲裁
16、裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向O申请执行。A.当地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会正确答案：B45、多选招标单位在编制标底时需考虑的因素包括（）A.材料价格因素B.工程质量因素C.工期因素D.本招标工程资金来源因素E.本招标工程的自然地理条件和招标工程范围等因素正确答案：A,B,C,E46、判断题招标投标法规定：与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会；已经进入的应当更换。正确答案：对47、多选下列工程必须依法进行招标的有OA、施工单项合同120万元B、医院设计招标单项合同估算价32万元C、总投资
17、额为1200万元的商场D、全部为私人投资的1亿元住宅小区E、总投资800万元合同估算价60万的商场电梯米购正确答案：B,C,D,E48、多选网络计划按代号不同分为（）A、单代号网络计划；B、单目标网络计划；C、双目标网络计划；D、双代号网络计划；E、有时标网络计划正确答案：A,D,E49、单选建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车24小时之前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过OOA.2天B.5天C. 7天D. 3天正确答案：A50、多选项目施工成本过程控制应遵循的原则包括OoA.最优化原则B.例外管理原则C.适时原则D.成本目标风险分担原则E.全过程控制
18、原则正确答案：B,C,D,E51、多选横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是OOA.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C.横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D.横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E.横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象正确答案：A,C,E52、多选合同争议的解决方式通常有Oo的期监次解调仲索诉和A、B、C、D、E、正确答案：A,B,D,E53
19、、单选未中标的投标人对中标结果持有异议的，可以自接到中标结果通知书之日起日内，向建设行政主管部门提出书面核查申请（）A、七B、三C、五D、十正确答案：C54、单选根据招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是OoA.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请中标人参加D.开标过程应当记录，并存档备查正确答案：C55、单选评标委员会成员拒绝在评标报告上签字并不陈述其不同意见和理由的视为OA、同意评标结论B、不同意评标结论C、弃权D、没有参加评标正确答案：A56、多选河北省实施中华人民共和国招标投标法办法中规
20、定，有下列情形之一的，评标委员会可以否决相应投标（）A、开标时合格投标人不足三个，没有达到预期的竞争性；B、所有投标报价都超过标底的上限，招标人无力承受的；C、所有投标人在实质上都没有响应招标文件要求D、开标时合格投标人多于三个正确答案：A,B,C57、判断题招标标底、投标报价应当由造价工程师签字，并加盖造价工程师执业专用章。正确答案：对58、单选标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如O在确定中标结果之前就不可以公开。A.评标委员会成员名单B.投标邀请书C.资格预审公告D.招标活动的信息正确答案：A59、单选招标人与中标人签订合同后O个工作日内，应当向未中标的投标人退还投
21、标保证金。A. 7B. 10C. 5D. 15正确答案：C60、单选某工程隐蔽施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由O负担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.发包人的项目经理部正确答案：C61、多选某省地税局办公楼扩建项目招标，十多家单位参与竞标，根据招标投标法关于联合体投标的规定，下列说法正确的有OOA.甲单位资质等级不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标B.乙、丙两家单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议C.丁、戊两家单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交
22、招标人D.己、庚两家单位构成联合体，他们就签订的共同投标协议各自对招标人承担责任E.辛、壬两家单位构成的联合体，两家单位对招标人承担连带责任正确答案：B,C,E62、多选根据索赔的基本含义，索赔具有O等特征。A.索赔是双向的B.索赔是双方行为C.索赔以发生经济损失为前提D.索赔以发生了权利损害为前提E.索赔以营利为目的正确答案：a,C,D63、多症症施土进度计划的调整过程中，压缩关键工作持续时间的技术措施有（）。A.增加劳动力和施工机械的数量B.改进施工工艺和施工技术C.采用更先进的施工机械D.改善外部配合条件E.采用工程分包方式正确答案：B,C64、判断题在综合评估法中，确定经评审的合理最低
23、投标总报价后，该报价得该项评分的标准分，其他投标人投标报价每高于其1%减一定的分数，高于拦标价的报价不得分。正确答案：对65、单选依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自O之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人们政府建设行政主管部门或者工程招标投标监督管理机构提交施工招标投标情况的书面报告。A.确定中标人B.发出中标通知书C.签订合同D.合同备案正确答案：B66、多选招标公告可以不载明的内容OA、投标截止日期和地点B、投标人的资格条件C投标人的隶属关系D、招标项目的实施地点E、招标代理机构的资格等级正确答案：A,C,E67、单选担保法规定：接受定金的不履行合同的，应当O返还定金。A.如数
24、B.双倍C.三倍D.四倍正确答案：B68、判断题投标保证金的有效期应与投标文件有效期一致。正确答案：错69、多选以下哪些情况，招标人可宣布招标无效，依法重新招标？OA.提交投标文件的投标人少于3个；B.评标委员会经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求而否决所有投标；C.因有效投标不足3个，使得投标明显缺乏竞争的；D.评标委员会推荐出两名以上中标人的。正确答案：A,B,C70、单选中止施工O个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。A. 1B. 3C. 6D. 12正确答案：D71、单选监理单位在O文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和
25、资质进行介绍。A.监理大纲B.工程建设监理合同的专用条件C.监理规划D.监理细则正确答案：A72、多症法律羊系的变更，是指法律关系的O发生变化。A.主体B.内容C.客体D.事件E.行为正确答案：A,B,C73、多选在我国的民法通则中，自然人包括OoA公民B.行为C.外国人D.无国籍的人E.专业技术人员正确答案：A,C,D74、单选工程建设项目招标人是依法提出招标项目进行招标的O或者其他组织。A、代理人B、法人C、招标人D、自然人正确答案：B75、多选设计招标委托的工作范围包括以下哪几个阶段的任务OA.总体规划设计阶段的委托任务B.初步设计阶段的委托任务C.技术设计阶段的委托任务D.施工图设计阶
26、段的委托任务正确答案：A,B,C,D76、单选招标投标法第28条规定：“招标人收到投标文件后，应当O,不得开启。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。”A.登记备案B.签收送审C.集中上报D.签收保存正确答案：D77、多选经评标委员会对投标报价合理性分析评审，被视为低于成本报价竞标的情形有OA、投标人降低不可竞争费用标准进行竞标且拒绝澄清补正的B、当投标人计取的企业人工、材料、机械消耗量低于社会平均水平，投标人不能提供企业测算分析资料，包括测定方法、时间、地点等证明材料的C、当投标人计取的企业人工、材料、机械消耗量低于同期市场水平，投标人提供了企业测算分析资料的
27、D、材料承诺供应证明资料有弄虚作假现象的正确答案：A,B,D78、多选计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括（）等。A.招标单位的资质B.招标工程具备的条件C.招标工程设计文件D.拟采用的招标方式E.对投标人的要求正确答案：A,B,D,E79、多选下列关于评标委员会的叙述符合招标投标法有关规定的有（）A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一D.与投标人有利害
28、关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密正确答案：A,B,D,E80、单选实行业主工程款支付担保的工程，业主在签订工程合同时应向（）提交业主工程款支付担保。A、招标代理机构；B、承包商；C、建设行政主管部门；D、县以上人民政府正确答案：B81、单选甲单位与乙单位于2006年10月6日订立了一个买卖合同，甲单位应于2007年2月8日交货，乙单位应于2007年2月18日付货款。但乙单位未按期付款，该笔货款的诉讼时效期间至（）期满。A. 2008年10月5日B. 2009年2月7日C2009年2月17日D.2008年2月17正确答案：C82、单选在大型公共
29、建筑工程项目方案设计招标中，招标人应确定的评标委员会人数不应少于（）A、3人B、9人C、7人D、5人正确答案：B83、多选建设项目就是指按照一个总体设计（或初步设计）和总概算投资控制进行建设的所有工程项目的总体，它具有以下特点：OA、行政上具有独立的组织机构；B、经济上实行独立核算；C、有总体设计文件（包括总概算）；D、有独立法人资格，能独立对外建立经济往来关系正确答案：A,B,C,D84、单选招标投标法第19条规定，招标人应当根据招标项目的（）编制招标文件。A.投资B.建设规模C.占地面积D.特点和需要正确答案：D85、多选招标投标法规定评标委员会成员因违法行为应当承担的法律责任包括OA、警
30、告B、记过C、没收评标费用D、罚款E、取消担任评标委员会成员的资格F、侵犯商业秘密罪正确答案：A,B,E86、单选设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，OOA.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回C.每次阶段支付时均不许扣减定金D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费正确答案：C87、单选工程建设项目货物招标活动应当遵循公开、公平、公正和O信用的原则。A、可靠B、诚信C、诚实D、法律正确答案：C88、判断题对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选方案所产生的附
31、加收益，应当考虑进评标价中。正确答案：错89、单选甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（）。A.甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标B.如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C.如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D.如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务正确答案：B90、单选全部使用国有资金投资，以及国有资金投资占控股地位或者主导地位的房屋建筑工程项目和市政工程项目，应当在O依法公开招标。A.建设单位B.招标代理单位C.建设工程交易中心D.场地不限
32、正确答案：C9KJ断题全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位之工程建设项目必须依法进行公开招标。正确答案：对92、判断题河北省建筑工程评标专家库评标专家已纳入建设部全国统一的房屋建筑和市政基础设施评标专家名册。正确答案：对93、判断题评标委员会在评审中出现意见分歧时，评标委员会主任可以否决其他评委的意见，做出最后决定。正确答案：错94、单选在评标初审程序中，一般首先应做的是O评审。A.商务性B.技术性C.符合性D.方案正确答案：C95、单选招标代理机构竞争性比选确定中选人以后，应在“河北建设工程信息网”进行公示，公示时间不得少于O个工作日。比选公示应注明监督部门、联系电话及联系
33、人。A. 1B. 2C. 3D. 5正确答案：B96、单选对于利用国内资金的机电产品国际招标项目，当投标截止时间到达时，投标人少于3个的，招标人应当采取的方式是OoA.重新招标B.直接采购C.继续开标D,停止开标或评标正确答案：D参考解析：D本题考核的是进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定的相关规定。对于利用国内资金机电产品国际招标项目，当投标截止时间到达时，投标人少于3个的应当立即停止开标或评标。97、单选评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，应按一定原则进行修正，关于修正的原则，以下说法不正确的是（）A、单价与工程量的乘积与总价不一致时，以单价为准；B、若单价有明
34、显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；C、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；D、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以数字数额为准；正确答案：D98、单选建设工程工程量清单计价规范规定，综合单价由O构成。A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费、机械费、管理费、利润C,人工费、材料费、机械费、管理费、风险费D.人工费、材料费、机械费、管理费、税金正确答案：B99、单选拦标价是招标人采购工程能够接受的OA、加权平均值；B、平均值；C、期望值；D、最高极限正确答案：D100、单选甲单位与乙单位于2006年10月6日订立了一个买卖合同，乙单位应于2007年2
35、月18日付货款，但乙单位未按期付款。2008年3月18至2008年5月17,发生了不可抗力事件，致使甲单位无法行使请求权，该笔货款的诉讼时效期间至O期满。A.2008年10月5日B.2009年2月17日C. 2009年4月19日D. 2010年5月16日正确答案：BIOb多选措施项目清单的设置应（）A、参考拟建工程的施工组织设计和施工技术方案；B、考虑设计文件中须通过一定的技术措施才能实现的内容；C、全面遵循建设工程工程量清单计价规范中的措施项目一览表；D、参阅施工规范及工程验收规范；E、考虑招标文件中提到的必须通过一定的技术措施才能实现的要求正确答案：A,B,D,E102、多选根据招标投标法
36、和建设部有关规定，施工招标文件编制中应遵循的规定包括OOA.工期在12个月以内的工程，必须采用固定价格合同B.结构复杂且工期在12个月以上的工程，可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。C.要求的工期比工期定额缩短20%以上（含20%）的，应计算赶工措施费D.招标文件中应明确投标准备时间，最短不得少于30天E.招标文件中应明确投标保证金的数额及支付方式正确答案：B,C,E103、单选合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起O年内不行使而消灭。A. 1B. 2C. 5D. 20正确答案：C104、单选实施监理的工程，设计单位提出的某专业工程变更应由O签发工程变更单。A.业主
37、B.设计单位C.总监理工程师D.专业监理工程师正确答案：C105、单选对工程建设监理投标文件进行技术评估时应评估监理大纲、监理人员配备、以往履行合同情况、OOA.监理措施B.投标报价C.综合评定D.符合性评定正确答案：A106、单选在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为O年。A. 3B. 5C. 2正确答案：B107、单选某水泥购货合同，买方支付价款后，迟迟不提取水泥，卖方将该批水泥移至一不当之处，后来买立提货时，发现有10%的水泥因受潮结块，则OOA.卖方不承担任何责任B.买卖双方共同承担10%的水泥损失C.买方再支付10%价款后，
38、卖方退换10%的水泥D. 10%的结块水泥损失由卖方承担责任正确答案：C108、单选双代号网络中关键工作是指O工作。A、总时差为零；B、自由时差为零；C、总时差最小；D、自由时差最小正确答案：C109、多选计算机辅助评标系统设置了哪几类评标办法（）A、经评审的最低投标价法B、综合评估法C、比选法D、最低价法正确答案：A,B110、多选招标投标法第三十七条规定，评标专家抽取，一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。此处的“特殊项目”是指（）A、国家有特殊要求的招标项目B、技术特别复杂的招标项目C、专业性要求特别高的招标项目D、省级发展改革部门批准的项目E、列入省重点项
39、目目录F、非法定招标的项目正确答案：A,B,CHK多选构成对合同当事人双方有约束力的合同文件，其组成内容包括（）OA.招标通告B.施工合同专用条款C.标准、规范D.工程量清单正确答案：B,C,D112、单选根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件的规定，下列属于直接工程费中的材料费的是OoA.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎模的混凝土费用C.保护已完石材地面而铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用正确答案：D113、多萩行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为OoA.不违反法律B.不违反行政法规C.不得违背社会公德D.不得损害社会公共利
40、益E.不得违背风俗习惯正确答案：A,B,C,D114、多选对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程OoA.计算工期满足要求工期B.资源需用量降至最低C.总成本降至最低D.资源强度降至最低E.资源需用量满足资源限量要求正确答案：A,C,E115、单选按照招标投标法规定，以下对开标时投标文件的密封情况的检验描述正确的是（）A、由公证机构检验投标文件的密封情况B、由招投标监督机构检验投标文件的密封情况C、由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况D、由招标人检验投标文件的密封情况正确答案：C116、单选根据评标委员会和评标方法暂行规定，下列情形中，评标委员会不应对投标作废标处理的是OOA.投标人以行贿
41、手段谋取中标的B.评标委员会要求对可能低于个别成本的投标进行说明而投标人无法提供相关证明材料的C.投标文件载明的招标项目完成期限短于招标文件规定的期限的D.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的正确答案：C参考解析：C本题考核的是评标委员会和评标方法暂行规定规定的废标情况。评标委员会和评标方法暂行规定规定的废标情况有：（1）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的，该投标人的投标应作废标处理。（2）在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人不能合理说明或者不能
42、提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。未能在实质上响应招标文件要求的投标，应作废标处理。投标文件有下列情况之一的，属于未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差：1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；5）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；6）投标文件附有招标人不能接受的条件。117、判断题不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目，一般应当采取综合评估法进行
43、评审。正确答案：对118、单选在所有权的各项权能中O是核心。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权正确答案：D119、多选建筑工程施工发包与承包计价管理办法（建设部令第107号）规定，建设工程招标投标的计价可采用OoA.工料单价法B.实物单价法C,工程量清单法D.综合单价法E.定额指标法正确答案：A,D120、判断题投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。正确答案：对121、多选施工合同的发包方对O承担责任。A.施工场地的土地征用B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用C.施工现场的质量事故D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料E.
44、提前使用后发生损坏的修理正确答案：A,B,D,E122、单选仲裁庭的首席仲裁员由O选定。A.仲裁申请人B.未申请仲裁的纠纷当事人C.当事人共同D.人民法院正确答案：C123、单选机电产品国际招标评标中，因评标委员会的行为影响评标结果公正的情形不包括OoA.放宽技术参数B.要求投标人对投标文件实质性内容补充C.在综合分数汇总后重新打分D.评标委员会对每位成员的评分进行汇总正确答案：D参考解析：D本题考核的是机电产品国际招标评标中，因评标委员会的行为影响评标结果公正的情形。评标委员会在评标过程中有下列行为之一，影响评标结果公正性的，当次评标结果无效：（1）擅自增加、放宽或取消重要商务和技术条款（参
45、数）的；（2）要求并接受投标人对投标文件实质性内容进行补充、更改、替换或其他形式的改变的；（3）对采用综合评价法评标的项目，在综合分数计算汇总后重新打分的；（4）故意隐瞒或擅自修改可能影响评标结果公正性的信息的。需要特别注意，评标过程中招标人和投标人不得进行谈判。招标投标法规定，评标过程应严格保密；澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标这前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。因此，招标人和投标人在整个评标过程中均不得进行任何内容的谈判。124、多选根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）文件的规定，工料单价法计算程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数包括（）。A.直接工程费B.措施费C,规费
