《售房房屋买卖合同[经典8篇].docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《售房房屋买卖合同[经典8篇].docx（22页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、售房房屋买卖合同经典8篇售房房屋买卖合同1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：见证人：身份证号码：第一条：甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：出售的房屋座落于市路小区号楼单元室，建筑面积为平方米注：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的.相关权益随该房屋一并转让。第二条：甲方保证对该房屋具有处分权，保证该房屋所有权无瑕疵，无抵押，产权合法甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索并由此产生责任和后果由甲方一并承担。第三条：该房产建筑面积以产权证所载为准。第四条：甲乙双方经过协商确定该
2、房屋按照总价为万元整，元成交，甲方给乙方开付收据，并将房屋所有相关手续及房门钥匙一并交给乙方。第五条：本协议签定后，所有关于本协议所指房屋的附属事项及相关费用均包含于购房总价款之内一并转让与乙方，双方就此问题不再另行协议。第六条：办理该房屋过户手续所产生的各项费用及应当缴纳的税费，按国家规定由甲乙双方各自承担费用，现由乙方独立承担。注：甲方协助乙方办理该房屋过户手续，并出具相关证件及手续。第七条：本契约自甲乙双方签订之日起生效。第八条，本协议壹式两份，双方各执一份。甲方：乙方：签约日期：签约日期：见证人：售房房屋买卖合同2近日，住建部和国家工商总局联合发布了新版商品房买卖合同示范文本，在新版预
3、售合同中，就销售备案、补充协议、信息保护等问题作出明确规定，针对开发商“一房多卖”、返本销售、楼盘烂尾、未履行保修义务等问题作出引导，有效保护购房者的合法权益。一、引导开发商作出承诺，禁止售后包租、返本销售从立法、合同的角度进行了明确，加大了保护买受人知情权的力度，既引导开发商以诚经营，又明确了如开发商违反自身承诺而应承担的违约责任，更好的保护了购房者的合法权益。二、预售资金监管，防止烂尾楼项目增加了旧版本中没有的商品房预售资金监管条款，以促使开发商积极完成项目建设，避免开发商将建设资金挪作他用及烂尾楼出现而给购房者造成巨大损失的法律风险。三、提醒购房者先验房，验收合格再收房新版本增加先验房、
4、验收合格再收房的合同条款，改变了长期以来的先交房再验收的交易惯例，体现了保护购房者接收到合格房屋的权利，同时降低了购房者的维权成本，提高了购房者的合同地位。四、开发商未履行保修义务，消费者可自行维修由开发商承担费用某些开发商在交房后便将协调、保修责任交给物业公司，而物业公司又经常出现维修拖延、推诿等情况，这给购房者造成了诸多不便及损失。通过本条的约定，开发商将无法置身事外，而需自己履行维修责任，购房者维权将更加便捷。五、督促开发商30日内进行销售备案这既保护了购房者的知情权与选择权，又预防了因开发商在签订合同后不及时办理备案手续而出现的“一房多卖”等严重损害购房者合法权益的情况发生。六、保护买
5、受人信息，不得对外披露以合同方式保护了买受人的个人隐私，使购房者走出受电话、短信骚扰而投诉无门的尴尬境地；同时加大了开发商的法律责任，防止其滥用购房者信息而给购房者造成困扰和损失。七、开发商不能通过补充协议减轻自己的责任新合同文本将改变购房者的弱势合同地位，合同中若存在不合理的加重购房者责任、排除购房者主要权利或开发商减轻、免除自身应承担的责任，将均视为无效，仍以主合同为准。综上，新修订的预售合同示范文本主要是在平等维护买卖双方合法权利、明确双方义务的基础上，更加注重买受人权益的保障，对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示，引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知，细化了买卖双方的违约责任，增
6、强了合同的适用性和可操作性。售房房屋买卖合同3合同编号：卖方：买方：甲方代理人：乙方代理人：身份证号码：身份证号码:居间方：一根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等自愿、诚实信用原则的基础上达成如下条款，以兹共同遵守。第一条房屋的基本情况与声明1、甲方自愿将位于的房屋转让给乙方。该房屋建筑面积平方米；附房面积平方米。该房屋所有权证号，产权人，共有权人土地证号土地用途使用权类型,契证号O该房屋的抵押状况为：,抵押权人：o贷款余额：约元整；贷款余额额度处理方案：口甲方自行还清。口乙方将首付房款转入甲方银行还贷帐户，必须用于还清该房屋
7、的银行贷款，不足部分由甲方自行还清，还清后甲方解除抵押登记。口其他：2、甲方保证已依法取得该房屋的所有权，保证该房屋权属证件真实、合法、有效，保证该房屋符合国家及地方房屋上市的有关规定及政策法规，不涉及查封，不涉及诉讼等。该房屋如存在共有人,甲方保证已取得共有人的同意，由于违反国家及地方相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方承担。第二条乙方对购买权声明乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。第三条房屋价格经甲、乙双方同意该房屋的出售总价为人民币仟佰拾万仟佰拾元整。该总房价包括室内、室外与房屋有关的全部配套设施及装修固定性设施，甲方承诺：自本合同签定之日起至该房
8、屋验收交接期间，上述各项房屋装饰及附属设备被损坏或被拆除，应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设备价值向乙方支付赔偿金。第四条付款约定1、甲乙双方同意采取下列第付款方式。（D全款公积金贷款住房按揭贷款公积金按揭组合贷款。2、甲乙双方同意采取下列第交易方式。交易所指定银行资金监管自行交易。3、在签定本合同当日，由乙方支付给甲方人民币元整作为购房定金。4、首付款：乙方应于日前，支付给甲方首付款人民币仟佰拾万仟佰拾一元整。5、尾款采取下列第方式支付给甲方。乙方应于日前，支付给甲方尾款人民币仟佰_拾万仟佰拾一元整。乙方通过申请银行贷款仟佰拾万仟佰拾一元整支付尾款，支付时间：;贷款不足部分由乙方自行解决补
9、足尾款。银行放款到位后故意拖延付款每逾期一日，由乙方向甲方给付上述房地产总价款千分之三的违约金。的约定第五条过户时间约定1、无抵押：口支付给甲方首付款当天办理产权变更手续。口约定于年一月日之前办理产权变更手续。2、有抵押：支付给甲方首付款后，甲方应及时办理银行提前还贷手续。口它项产权注销当天办理产权变更手续。口约定于年月一日之前办理产权变更手续。第六条房屋交付甲方于日前腾空该房屋，迁出户口，并通知乙方进行验收交接，验收交接前，甲方应缴清水、电、物业费、闭路等费用后将有关证件与缴费清单交付给乙方，该房于日前由甲方交付给乙方使用，同时乙方结清应支付甲方的所有房款，乙方当日验收清楚，以后房屋有任何使
10、用问题由乙方自理。第七条居间服务费1、应向丙方支付居间服务费元整，居间服务费必须在口签署本合同时房产证过户当日付清，否则丙方有权拒绝办理有关手续，由此产生的后果由违约方承担，由于丙方已经为甲乙双方提供了居间服务，甲乙双方任何一方因故悔约，未能以本合同之条款成交该房屋，则悔约一方须赔偿丙方相当于买卖双方佣金总和的金额作为居间服务费。延期支付丙方居间服务费则收取佣金总额每日千分之五的违约金。2、经甲乙双方确认，双方达成本次交易是基于丙所提供的居间服务，该交易由双方自愿独立做出决定。第八条丙方、甲方协助乙方办理银行按揭手续。乙方承诺：乙方确保无银行信用问题，乙方按丙方要求时间提供银行认可的全部有效资
11、料，贷款额度与利息及贷款到位时间等由银行确认，贷款费用由乙方承担。第九条涉及此次房屋交易所产生的税费及其他费用按下列选中方式执行：口按房管部门规定承担；口由方全额承担。第十条违约责任1、合同签订后，乙方违约，乙方已付定金不予返还，甲方同意将不予返还之定金中扣除合同约定居间服务费用总额优先支付给丙方，作为居间费用；如果甲方违约，则甲方应向乙方双倍返还定金，乙方同意将甲方双倍返还之定金中扣除合同约定居间服务费用总额优先支付给丙方作为居间费用。2、甲乙双方任何一方不按期办理付款手续、过户手续、房屋交验手续的，或不提供文件、资料、证件等致使本合同无法按期履行的，每迟延一日，应按房价总额的千分之三向另一
12、方支付违约金，迟延超过15日，另一方有权解除合同。3、丙方为甲乙双方提供居间服务后，如甲乙双方私自签定房屋买卖合同，视为丙方完成居间合同义务，甲乙双方均应向丙方支付房屋买卖居间服务费。第十一条免责条款和其他1、如因不可抗力和政府政策变化等原因，导致本合同不能全面履行的，应由甲乙双方协商解决。合同解除后甲方应向乙方返还乙方已交付的款项；2、合同在履行中若发生争议，甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成：任何一方可向金华仲裁委员会申请调解或仲裁；口向法院提起诉讼。3、甲乙双方可就本合同未尽事宜签定补充条款，本合同的补充条款为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条特别声明丙方系房地
13、产中介机构，并依法承担中介机构的权利义务。第十三条按房地产经纪管理办法规定，丙方需将本合同及甲乙双方身份证复印件和房屋权属证书复印件妥善保管，保存时间不低于五年。第十四条补充条款第十五条本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，三方签字盖章后生效。甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：代理人：代理人:身份证号码：身份证号码:电话：电话:联系地址联系地址:丙方：经纪人：证号：签约日期：一年月一日售房房屋买卖合同4甲方：乙方：乙方购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为,商品房预售许可证号为现房产权登记备案号为：第二条乙方向甲方购买路幢（号）层室（以下简称该房屋），政府批准的规划用途为,该商
14、品房阳台是封闭式，是非封闭式。据甲方暂测该房屋建筑面积为平方米，其中套内建筑面积为平方米、公用分摊建筑面积为平方米。该房屋建筑层高为米。该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2,该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件3,该房屋相关情况说明（抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局）见本合同附件4,该房屋前期物业管理服务合同、使用公约或有关承诺书见本合同附件第三条乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价为人民币元。（大写）根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币元。（大写）第四条乙方购买该房屋的总房价款（含附件3中装修、设备价格）是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格
15、。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原由外，不再作变动。第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以青岛市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+%（包括%）,不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+一%（包括+%）,乙方有权单方面解除本合同。乙方行使上述解除权时，必须在双方签署房屋交接书之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。第六条签订本合同时，该房屋建设工程（形象进度）已建设到乙方应
16、当按本合同约定时间如期、足额将房款交付于甲方的预售款监管帐户（预收款监管机构：、帐户名称、帐号：）预收款按政府规定监管使用。乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件中约定明确。第七条乙方若未按本合同约定的时间足额付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的万分之计算，违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过天后，甲方有权选择下列第种方案追究乙方责任。甲方有权单方面解除本合同，乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的%,甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的，甲方有权追索。甲方如行使上述解除合同权
17、的,应当自合同约定之乙方应交付房款期限届满止的30日内书面通知乙方，没有通知或逾期通知的，视为放弃权利。第八条签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计（见附件2）,确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起天内与乙方签订本合同变更协议。甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计，乙方有权单方面解除本合同。乙方解除合同的，甲方应当向乙方支付总房价款的%违约金。第九条甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局（见附件4),确需变更的应当征得乙方书面同意。甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方恢复，如不能恢复的，甲方应当向乙方支付总房价款的%违约
18、金第十条甲方应当在年月日前，依照国家法律、法规、规章等规定将取得的商品房综合验收备案证明以及符合本合同约定的商品房交付乙方使用。如遇下列特殊原由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期：遭遇不可抗力，且甲方在不可抗力发生时采取了适当救护措施,并在日内书面告知乙方的；第十一条甲方如未在本合同第十条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之计算，违约金自本合同第十条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过一天，乙方有权选择下列第一种方案追究甲方责任：乙方有权单方面解除本合同。第十二条该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲
19、方应在交付之日前天通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为在验收交接时，甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件，甲方应向乙方提供商品房质量保证书和商品房使用说明书。同时，甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。甲方如不出示和不提供前款规定的材料，乙方有权拒绝接收该房屋，由此所产生的延期交房的责任由甲方承担。由于乙方原由，未能按期交付的，双方同意按第种方式处理：乙方未按期接收房屋，从甲方通知的乙方应当接收房屋之日起承担该房屋的物业管理费，并承担该房屋毁损灭失的所有风险；如果由此导致甲方承担其他连带责任，甲方除按
20、照承担连带责任的实际损失进行追讨外，另可以按日追究乙方合同总价款%的违约金。第十三条甲方应当在商品房交付使用后日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第项处理：乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付房价款退还给乙方，并按已付房价款的%赔偿乙方损失乙方不退房，甲方按已付房价款的%向乙方支付违约金。甲方在产权登记中应当履行的义务成就的，应当向乙方发出办理产权登记的书面通知，自乙方接受通知之日起日内，若乙方不履行其在办理产权登记中所应履行的义务，导致产权登记迟延办理或无法办理，则甲方不承担任何责任
21、。第十四条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移至乙方。如乙方未按约定日期办理该房屋的验收交接手续的，甲方应当发出书面催告书一次。乙方接收催告书后，未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的.，则自催告书约定的验收交接日第二日起该房屋的风险责任转移至乙方承担。第十五条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况，由甲方承担所有责任，并按照中华人民共和国消费者权益保护法第四十九条的规定赔偿乙方。第十六条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件3约定的标准，乙方有权要求甲
22、方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价倍给予补偿。如主体结构不符合本合同附件3约定的标准，乙方有权单方面解除本合同，同时甲方应当按照中华人民共和国消费者权益保护法第四十九条的规定赔偿乙方。双方商定对标准的认定产生争议时，应当共同委托本市（或者国内）有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。一方向另一方发出共同检测的书面意见后日内，另一方不作答复的，视为同意对方可以单独委托建设工程质量检测机构检测，并同意该机构做出的书面鉴定意见。第十七条该房屋交付后，房屋权属证明办妥前，乙方认为主体结构质量不合格的，可以依照第十六条第二款的方式委托本市有资质的建筑工程质量
23、检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方面解除本合同，同时甲方应当按照中华人民共和国消费者权益保护法第四十九条的规定赔偿乙方。第十八条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）所有退还乙方，并承担赔偿责任，赔偿金额为总房价款的%,在退还房价款时一并支付给乙方。前款及本合同其他条款所称已支付的房价款是包括乙方直接支付的和通过贷款方式支付的房价款。第十九条自该房屋验收交接之日起，甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院颁布的建筑工
24、程质量管理条例之规定，在本合同附件5中约定。第二十条甲方已选聘物业公司对该房屋进行前期物业管理，并与其签订了前期物业管理服务合同（见附件五）因该房屋规划用途为用房，甲乙双方已签订了使用公约（见附件5）第二十一条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与订的编号为的地块的土地使用权出让转让合同中约定的（本合同甲方的）与该房屋相关的权利、义务和责任转移给乙方。第二十二条本合同项下乙方享有的权益（房屋期权），乙方可以依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时，甲方应予协助。第二十三条本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系，必须采用用
25、书面形式，且首先采用直接送达方式送达，直接送达不能、或者另一方在省外、国外的可采用挂号邮寄的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达；如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第日将被视为已送达另一方；若邮件被退回的，可以使用我国法律所允许的其他方式送达。第二十四条该房屋买卖过程中所发生的税费按照法律、法规、规章的相关规定由甲、乙双方各自承担。第二十五条本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的，以补充条款、补充协议为准。本合同的正文、补充条款、附
26、件以及补充协议中的填空部分，手写体与铅印或者固定格式（如图章条款）不相一致的，以手写体为准。本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立变更协议进行约定。第二十六条甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利和义务清楚明白，并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定要求索赔。第二十七条本合同自双方签字之日起生效。双方商定本合同生效之日起30日内由甲方负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。若甲方逾期不办理登记备案手续并造成乙方损失的，应当承担赔偿责任。第二十八条本合同登记备案后，如发生协议解除本合同的事实时，在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面
27、文件到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。第二十九条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列第种方式解决：（不选定的划除）向裁委员会申请仲裁；依法向人民法院起诉。第三十条本合同壹式份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执份，各执壹份。甲方（签字）签订日期：年月日乙方（签字）签订日期：年月日售房房屋买卖合同5甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订本私有房屋买卖协议如下:第一条经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于出售（出让）给乙方，其中：住宅建筑面积为平方米。第二条上述住宅及车库杂物房的出售价（
28、含出让价，下同）为（元）（以下金额均为人民币）。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。第三条付款方式：实行分期付款，首期支付，第二期支付具体支付时间及方式如下：（一）乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭借贷余额取回中华人民共和国房屋所有权证（二）在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的房产证及车库杂物房的使用权出让证交给乙方的当天支付。第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭借贷余额取回房产证后的日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续，并将新的房产证交给乙方。上述住宅一经办理所有权过户手续，房屋的产权及使用权归乙方所有，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放的物品
29、必须在住宅所有权过户后的日内搬离。第六条私有房屋买卖协议中鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权，仅取得车库杂物房的使用权出让证，而使用权出让证又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况，该车库杂物房及对应的使用权出让证自乙方付清上述购房款（含车库杂物房的出让金）之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。第七条上述住宅及车库杂物房的交易金额（）不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方承担。第八条违约责任：（一）乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的，由甲方按日加收违约金额的百分之的违约金。（二）甲方在收到乙方支付的购房
30、款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的房产证以及车库杂物房使用权出让证交给乙方的，甲方除必须将住宅房产证及车库杂物房使用权出让证交给乙方外，必须按日支付全部售房款百分之的违约金甲方（签章）：乙方（签章）：甲方代理人（签章）：乙方代理人（签章）：年一月日年月一日签于签于售房房屋买卖合同6甲方：身份证号：乙方：身份证号：第一条：甲方自愿将县单元601室产权转让买房人。第二条：甲方保证对该房屋具有独立处分权，保证该房屋所有权无债权、债务，保证该房屋不受他人合法追索并由此产生责任和后果由甲方一并承担。第三条：甲乙双方协商确定。付款方式：乙方先付给甲方10万元，余款两年之内付清。如果乙方在两
31、年之内没有将余款付清，则房屋产权归甲方所有。附：如房屋在还款期间拆迁，房屋产权归乙方所有。甲方仍需给乙方两年时间还清余款。第四条：此合同一式两份，双方各执一份。签字后即时生效。甲方：乙方：电话：电话：证明方：电话号码：身份证号码售房房屋买卖合同7甲方（以下简称出售方）：乙方（以下简称购买方）：现住址：现住址：身份证号：身份证号：丙方公司（房屋中介）：丙方：联系电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿,协商一致的基础上就买卖单位购房达成如下协议：第一条乙方购买甲方坐落于单位房一套，房屋面积大约为平方米之间（以产权登记面积为准）
32、房厅卫多层型房。此购房指标总售价元整（万元）。预付订金万元，其余%万元需在单位缴纳确定购房订金两个工作日一次性付清。第二条甲方必须要先将产权办理在自己名下，房产证费用由甲方出。甲方必须无条件配合协助乙方在合法过户时间日内将产权过户到乙方名下，其过户产生所有费用由乙方承担如（契税、房产证等）。第三条甲乙双方应在签署本合同时，向对方提供身份证、户口薄证件及复印件：第四条甲乙双方从签订即日起所发生的费用（取暖费、物业费、水费、电费、天然气费、电话费等）由乙方负责。第五条税费分担甲、乙双方按照国家房地产交易部门的.规定缴纳各项税费。第六条定金注：过户完成首付款和余款当日兑现第10条违约责任如乙方违约则
33、定金不予退还，扣除见证人代理费后将余款退还甲方；如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方，同时甲方向乙方交付人民币元违约金。第十一条交房日期：第七条备注：室内留下的固定装修及家具电器包括：（根据家具清单）。此清单是合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。第八条在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。第九条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。第十条本合同及其补充协议、家具清单内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十六条本合同连同附件共三页，一式三份具有同
34、等法律效力，合同持有情况如下：甲乙双方各执一份,见证人执一份。第十一条此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。第十八条本合同自三方签字之日起生效。第十二条附带家具（见家具清单）甲方（签字）：乙方（签字）：见证人（签字）：年月日年月日年月日售房房屋买卖合同8甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方将_县沐河家园一栋单元室的房屋及车库出售给乙方，经甲乙双方协商，达成一致意见如下：一、房屋建筑面积平方左右，车库平方左右，总售价元整。二、协议签订后，乙方先付定金。甲方于年一月日之前乙方与甲方签订售房协议。同时甲方在付售房时乙方付清余欠的售房款，在年之内，甲方无条件协助乙方办理相关手续，过户按有关部门规定，甲乙双方各付其责，过户到谁的名下由乙方决定。三、甲方保证对此房有处理权。四、过户时甲方要保证原房主夫妻双方到场签字，一切过户费用由乙方负责与甲方无关。如果因安置办结帐方面产生费用由甲方负责。五、乙方付清全款的同时沐河家园栋单元室的房屋所有权归属乙方。六、甲乙双方签订协议后，双方不得违约，如有一方违约，违约方赔偿另一方房屋总售价价10%的违约金。七、此房售前有关债权、债务由甲方负责，与乙方无关。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：电话：乙方：电话：证明人：年一月B
