《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点总结全面整理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点总结全面整理.docx（103页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、姓名：学号：得分：1、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%正确答案：A2、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C3、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是（）A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数正确答案：A4、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-
2、l+l2Aj）Xi的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.PjT为第（j-l）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案：A5、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案：C6、（2018年真题）招标工程量清单的
3、项目特征中通常不需描述的内容是OoA.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸正确答案：C7、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是OOA.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法正确答案：D8、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价正确答案：B9、在一个建设项目中，通过单项工程综合概算计算得出的是该单项工程的（）。A.建筑安装工程费B.工程费用C.工程造价D总投资正确答案：B10、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那
4、些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用正确答案：B11、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是()0A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案：D12、按照现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是（）。A.设计变更增加的费用B.局部地基处理增加的费用C.利率调整增加的费用D.预防自
5、然灾害采取的措施费用正确答案：C13、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用正确答案：A14、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准
6、备金D.未明确项目准备金正确答案：B15、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%。，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A. 1.200B. 1.204C. 1.290D. 1.294正确答案：D16、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B投资设想阶段，要求误差控制在30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在15%以内正确答案：C17、拟建某教学楼，与概算指标略有不同，概算指标拟定工程外墙贴面瓷砖，教学楼外墙面干挂花岗石。该地区外墙面贴瓷
7、砖的预算单价为80元/m2,花岗石的预算单价为280元/m2。教学楼工程和概算指标拟定工程每100tn2建筑面积中外墙面工程量均为80m2。概算指标土建工程直接工程费单价为2000元/m2,措施费为170元/m2。则拟建教学楼土建工程直接工程费单价为（）元/m2.1760B.2160C.2200D.2330正确答案：B18、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量正确答案：C19、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K
8、周按从小到大顺序排A.矩形一正方形一T形一L形B.L.形一T形一矩形一正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形20、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任正确
9、答案：B21、在国外的项目总建设成本中，未明确项目的准备金的目的是为了（）。A.用来补偿估算的误差B.支付工作范围以外可能增加的项目C.支付那些估算时不可能明确的潜在项目D.应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况正确答案：C22、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为500元、30元/3材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.5%、3.5%。材料采购和运输的增值税率分别为13%、9%o则该材料的不含税单价为（）元/t。A. 480.87B. 481.47C. 488.88D. 489.49正确答案：C23、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择
10、时应遵循的原则是()。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案：D24、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天正确答案：A25、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是OO.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计正确答案：A26、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是OOA.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验
11、费D.基本预备费正确答案：A27、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天28、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地正确答案：D29、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元,则该挖掘机的人工费为O元/台班。A. 254.55B. 80.0C. 89.1D. 12
12、7.27正确答案：A30、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和正确答案：A31、（2012年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是OOA.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数R预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本一年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数正确答案：C32、（2018年真题）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，
13、首先要进行的工作是OOA.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析正确答案：B33、依据建设项目过程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。A.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价正确答案：C34、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整正确答案：C35、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是
14、（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结消全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款正确答案：A36、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额正确答案：C37、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房
15、公积金正确答案：A38、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法正确答案：D39、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编制的说法中，正.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容正确答案：D40、己知国内制造厂生产某非标
16、准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%,利润率为8%,若其他费用不考虑,则该设备的原价为O万元。A. 25.82B. 25.85C. 26.09D. 29.09正确答案：B41、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期
17、的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任正确答案：B42、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）。A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计量单位和小数点位数C.统一项目划分和工程量计算规则D.统一名称、专业用语和符号代码正确答案：C43、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结
18、算经发承包双方确认时终止正确答案：C44、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准正确答案：A45、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费正确答案：B46、根据FI
19、DlC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是O。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日正确答案：C47、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是OO.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程正确答案：B48、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为（）元/t。A. 238.19B. 256.86C. 258.04D. 265.78正确答案：C49、
20、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质正确答案：D50、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是。.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间正确答案：B51、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据正确答案：C52、工程总承包企业投标
21、报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用53、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数正确答案：B54、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量：搜集基础资料；编制概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是
22、OOA.B.C.D.正确答案：A55、下列不属于进度款支付申请的内容的是OoA.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款正确答案：D56、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50机预付款起扣点为（）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400正确答案：C57、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C招标人与中标人签订合
23、同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息正确答案：C58、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用正确答案：B59、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计：人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%,在施工过程中，发生如下事
24、件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日：因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为()元A. 1820B. 2470C. 2820D. 3470正确答案：B60、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A. 46B. 610C. 713D. 8-1661、(2021年真题)对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是()。.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税正确答案：D62、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(24OmmXII5mmX53mm),灰缝厚
25、度为Iomnb砖损耗率为2览砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为()m3。A. 0.062B. 0.081C. 0.205D. 0.228正确答案：D63、(2016年真题)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()OA.产权属于本单位的城市绿化B不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路正确答案：D64、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算正
26、确答案：B65、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计正确答案：D66、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法正确答案：D67、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是
27、OOA.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理正确答案：C68、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案：A69、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗
28、量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案：C70、若完成lm3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%,该工程产量定额为（）m3/工日。A. 1.721B. 1.645C. 1.590D. 1.517正确答案：D71、由于招标工程量消单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整
29、的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，己标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B单价措施项目费，己标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C单价调整项目费，己标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素正确答案：C72、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程
30、一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。正确答案：D73、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任正确答案：B74、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停
31、工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）OA.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案：D75、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（）。A.对国有资金投资工程,作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程,作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程,作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据正确答案：A76、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是（）A.工程延误
32、索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔正确答案：D77、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%,预付款总金额为工程价款总额的20%,则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714正确答案：D78、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率正确答案：D79、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的
33、费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人正确答案：A80、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%,废品损失费率5%,包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A. 2.150B. 2.152C. 2.685D. 2.688正确答案：B81、（2018年真题）关于预算定额消耗量的确定方法，下列表述正确的是。A.人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成B.材料消耗量=材料净用量/（1损耗率）C.机械幅度差包括了正常施工条件下，施工中不可避免的工序间歇D.机
34、械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/（1一机械幅度差）正确答案：C82、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。A. 0.38B. 0.60C. 0.62D.1.60正确答案：D83、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式正确答案：D84、某分部分项工程5月份拟完工程量100nb实际工程量16Onb计划单价60元/m实际单价48元m0则其进度相对偏差是（）。A. -0.60B. 0.25C. 0.28D.
35、0.60正确答案：A85、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件正确答案：A86、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为60OnI2、IOoom2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为30Om2、80Om2、90Om2、400m2,每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（）。A.投资节省2
36、700元B.投资增加2700元C.投资节省5300元D.投资增加5300元正确答案：B87、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费正确答案：D88、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126,发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额正
37、确答案：C89、已知砖墙的砂浆损耗率为2%,则53标准砖（灰缝为IOnInO的砂浆总消耗量为（）m3。A. 0.231B. 0.241C. 0.226D. 0.236正确答案：A90、发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的O,其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。A. 50%B. 60%C. 70%D. 80%正确答案：B91、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费正确答案：C92、世界银行关于不
38、可预见准备金的表述，正确的是（）。A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用B支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用正确答案：B93、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。B. 32.60C. 36.00D. 39.27正确答案：C94、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为
39、基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天正确答案：D95、关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效正确答案：D96、某地2017年拟建一年产30万辆汽车的生产项目。根据调查，该地区2013年建设的年产10万辆相同类型汽车的已建项目的投资额为5亿元。生产能力指数为0.75,20132017年工程造价平均每年递增8乐则新建项目的静态投资额为O亿元。A.
40、 16.74B. 20.41C. 22.04D. 15.51正确答案：D97、（2021年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工程量的变化都构成变更B.合同中任何工作的删减都构成变更C.不论何种变更都必须由工程师发出指令D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改正确答案：C98、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费;2基本构造单元工程量X相应单价C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案：B99、已知某建筑材料
41、的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为100O元/吨，采购及保管费率2%,运输损耗率1%,则该材料的运输损耗为()元/吨。(各项价格均不含进项税额)A. 300.0B. 316.2C. 324.5D. 310.0正确答案：D100、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),一般不作为安全文明施工费计算基础的是()OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案：B101、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是O.A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分祈应进行价值增值分析
42、C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用正确答案：B102、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到()。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价正确答案：C103、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建筑系数D.建筑体积正确答案：C104、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（.价差预备费B.基本预备费C.工程建设费D.建筑安装工程费正确答案：A105、
43、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是OoA.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：C106、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A. 71.8B. 80.0C. 89.1D.132.7正确答案：C107、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费
44、率或单价可以调整，该比例为()。A. 10%B. 1%C. 0.1%D. 0.01%正确答案：D108、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是()。A.交钥匙总承包B.EPC总承包C.设计一一施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案：B109、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是OoA.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价正确
45、答案：B110、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10球17%则该进口设备原价为（）万元。A. 2386.8B. 2376.0C. 2362.9D. 2352.6正确答案：B111、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程正确答案：A112、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min,每循环工作一次挖O.8m3,工作班的延续时间为8h,机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。A. 0.065台班/m3B. 0.072台班/m3C. 13.824m3台班D. 15.360m3台班正确答案：B113、某批进口设备离岸
