《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识总结例题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识总结例题.docx（101页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023-2024一级造价师之建设工程计价知识总结例题姓名：学号：得分：1、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定正确答案：D2、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价正确答案：D3、
2、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费正确答案：A4、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款分年均衡发放考虑B.PjT为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案：A5、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.
3、承包人正确答案：D6、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是OoA.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费正确答案：A7、依法必须招标的项目.中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）正确答案：D8、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范
4、围的是（A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用正确答案：D9、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A10、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A
5、.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减正确答案：C11、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。A. 0.075%B. 0.094%C. 0.1%D. 0.125%正确答案：C12、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项
6、目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中正确答案：D13、缺陷责任期内，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，该缺陷所产生的费用的正确承担方式是（）A.发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用B.承包人应支付相应的维修费用C.发包人从保证金中扣除维修费用D.发包人负责维修，并从保证金中扣除维修费用正确答案：A14、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，除税系数0.8,维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残
7、值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A. 106.14B. 109.60C. 110.24D. 112.80正确答案：A15、（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是OoA.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审正确答案：A16、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、
8、建设项目总预算正确答案：C17、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3,则该工程实际结算款额为（）万元。.620B. 597.5C. 530D. 470正确答案：B18、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是OoA.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算正确答案：C19、某国内工程合同对欠付工程价款利息计付标准和付款时间没有约定
9、，欠款事件时，下列关于利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日正确答案：A20、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包
10、人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用正确答案：B21、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括（）。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算正确答案：A22、根据标准施工招标文件，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程正确答案：D23、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行
11、过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（）万元。A. 1.6B. 6.8C.5.6D.8正确答案：A24、按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用正确答案：C25、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。.一
12、次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费正确答案：C26、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝正确答案：B27、（
13、2021年真题）某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%,则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143正确答案：C28、（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的
14、类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和L15,生产能力指数为0.7,预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5册则该项目的静态投资为O万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43正确答案：B29、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是OOA. EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案：D30、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.劳动者不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，
15、劳动者可变C.劳动对象不变，劳动工具、劳动者可变D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变正确答案：D31、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是OoA.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的,修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的,发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任正确答案：B32、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设
16、期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费正确答案：A33、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是()万元。.87.50B. 89.76C.71.75D.35.88正确答案：B34、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以O为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用正
17、确答案：C35、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工口期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算正确答案：D36、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括(A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式正确答案：B37、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%,超出部分依据建设工程工程量清单规范(GB505002013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发
18、布价格分别为2400元/t、2200元t,2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元t,2600元t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为A.2280,2520B.2310,2690C.2310,2480D. 2280,2480正确答案：C38、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的O天A.7B. 14C. 21D. 28正确答案：D39、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.
19、材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积正确答案：A40、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费41、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是()。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案：D42、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A. 7B. 10C. 14D. 15正确答案：C43、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括0A.材料换算法B.现场技
20、术测定法C.实验室试验法D.现场统计法正确答案：A44、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划正确答案：C45、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费二E基本构造单元工程量*相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案：C46、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税正确答案：D47、根据我国现行建筑
21、安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（）。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费正确答案：B48、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是OOA.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法正确答案：C49、工作日写实法测定的数据显示，完成IonI3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是（）工日/1O
22、m3。A.1.44B. 1.45C. 1.56D. 1.64正确答案：B50、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是OoA.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用正确答案：B51、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是OoA.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失52、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%,则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（）工日。A. 5.92B
23、. 5.95C. 6.02D. 6.05正确答案：D53、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D54、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况R项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况正确答案：B55、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（）。A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况
24、D.市场风险分析正确答案：C56、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20乳年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A. 752.72B. 850.25C.945.61D.1150.36正确答案：C57、下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。.朱及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间正确答案：D58、下列内容中
25、，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件正确答案：B59、下列对概算指标的理解，正确的是（）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案：C60、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆正
26、确答案：B61、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工正确答案：C62、关于建设工程招标说法，正确的是0。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行
27、分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标正确答案：B63、(2016年真题)竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是()O.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路正确答案：D64、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A. 18.55B. 20.04C. 80.00D. 231.90正确答案：A65、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款
28、利息应从()之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格正确答案：B66、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是OoA.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%5%计算正确答案：D67
29、、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是O.A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D68、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费
30、+运输保管损耗费正确答案：D69、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是OoA.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋正确答案：A70、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是OoA.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人71、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分
31、部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A. 200,100B. 182,91C.182,100D.200,91正确答案：C72、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C. 一般计税方法D.复杂计税方法正确答案：A73、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率B.加工费=设备总重量X（1+加工损耗系数）X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计
32、算基数中不应包含外购配套件费正确答案：D74、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是OoA.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费正确答案：B75、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成IOm3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2乐18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是O工日/10m3。A. 1.44B. 1.45C. 1.56
33、D. 1.64正确答案：B76、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是OoA.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据正确答案：D77、砌筑IOm3砖墙基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个工日，人工幅度差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为（）工日/1Om3。A. 29.7B. 29.0C. 29.2D. 27.7正确答案：A78、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的
34、要求，其重点在于防止OA.串标R修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决正确答案：D79、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算正确答案：C80、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。正确答案：B81、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错
35、误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5口内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息82、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是Oo.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）正确答案：D83、下列费用中，应计入生产成本的是（）。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用正确答案：A84、施工企
36、业发放的劳动保护费属于O。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费85、在征地补偿费和拆迁补偿费中都可能包含的费用是（）。.安置补助费B.土地补偿费C.青苗补偿费D.地上附着物补偿费正确答案：A86、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A. 100B. 125C. 250D. 200正确答案：C87、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总
37、结算C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D.工程竣工结算由承包人编制，发包人审查正确答案：C88、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%,该公路工程预付款起扣点为2538万元,则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为(A.65%B.50%C.55%D.75%正确答案：A89、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%正
38、确答案：C90、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A. 46B. 610C. 713D.816正确答案：B91、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15船且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%,且引起施工方案发生变化正确答案：B92、根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法(财建(2016)503),基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在()内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月正确答案：C93、编制某分项工程预算定
39、额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为25工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为()工日。A. 27.OB. 27.2C. 30.OD. 33.O正确答案：D94、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日正确答案：A95、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是
40、（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金96、下列有关财务指标的计算公式，正确的是（）。.资产负债率=资产总额/负债总额B.流动比率二流动资产总额/资产总额C.速动比率二（流动资产总额一存货）/流动负债总额D.投资利润率二税后利润/投资总额正确答案：C97、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封正确答案：C98、（2017年真
41、题）关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任B若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿99、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是Oo.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物正确答案：B100、某土建分项工程工程量为Iom2,预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2工日、3m2和0.6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分
42、别为40元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（）元。A. 290B. 295C. 2905D. 2950正确答案：D101、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是OA.矩形一正方形一T形一L形B.L形一T形一矩形正方形C.正方形一矩形一T形一L形D.T形一L形一正方形一矩形正确答案：C102、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C103、下列用时中，同时包含在劳动定额和
43、预算定额人工消耗量中的是（）。A.水电路转移所造成的停工B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工C.准备与结束工作时间D.机械土方工程配合用工正确答案：C104、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法正确答案：A105、在国内建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于（）。A.设备及工器具购置费B.基本预备费C.工程建设其他费D.建筑安装工程费正确答案：B106、小区规划设计的核心问题是（）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增
44、加建筑层数正确答案：B107、根据建设工程工程量计价规范（GB50500-2013）,在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制,下列说法正确的是（）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等正确答案：B108、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整正确答案：B109、（2018
45、年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是O.A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝110、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=PM/N,其中N的含义是（）。.工程预付款额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量正确答案：C111、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是OoA.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石正确答案：C112、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2,每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,
