《2023年一级造价师《建设工程计价》考点速记速练300题（详细解析）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价师《建设工程计价》考点速记速练300题（详细解析）.docx（167页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023年一级造价师建设工程计价考点速记速练300题（详细解析）一、单选题1 .已知人工砌筑1m3标准砖墙的基本工作时间为4.5小时，辅助工作时间占工序作业时间的2%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%。则该人工砌筑1m3标准砖墙的时间定额是O工日/m30A、0.704B、0.718Cx0.751D、0.807答案：B解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。基本工作时间二4.5*0.563（工日/m3）；工序作业时间二0.563/（1-2%）=0.574（工日/m3）；时间定额二0.574/（1-3%-2%-15%）=0.718（工日/川3
2、）。2020教材P61-632 .工料单价不包括OoA、人工费Bv材料费C、机械费D、企业管理费解析：料单价仅包括人工、材料、机械台班费用。3 .（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是OOA、人工费B、企业管理费C、利润D、税金答案：D解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。4 .按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A、研究试验费B、非专利技术使用费C、引进技术和引进设备其他费D、生产准备及开办费答案：B解析：
3、（2）形成资产法。按照形成资产法分类，建设投资由形成固定资产的费用、形成无形资产的费用、形成其他资产的费用和预备费四部分组成。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检验费和市政公用设施建设及绿化费等；无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；其他资产费用是指建设投资中除
4、形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。5 .任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（）。Ax工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认B、根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C、已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价D、已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价答案：B解析：任一计日工项目实施结束。承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发
5、承包双方按工程变更的有关的规定商定计日工单价计算。6 .（2016年）按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是0。A、开办费B、非专利技术使用费C、土地使用权取得费D、生产准备费解析:投资估算时对于土地使用权有特殊的处理规则：按照有关规定，在尚未开发或建造自用项目前，土地使用权作为无形资产核算，房地产开发企业开发商品房时，将其账面价值转入开发成本;企业建造自用项目时将其账面价值转入在建工程成本。因此，为了与以后的折旧和摊销计算相协调，在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列入固定资产其他费用中。故C正确。土地使用权属无形资产7.通过计时观察，完成某工程的基本
6、工时为7hm3,辅助工作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的13%,则完成该工程的时间定额是O工日/m3。A、1.03B、1.04Cv0.98D、1.09答案：D解析：7/8/(1-8%)/(1-13%)=1.09工日/m3。8.关于招标工程量清单编制的说法，正确的有OOA、暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程B、暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用C、计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价D、脚手架工程应列入以综合单价形式计价的分部分项工程清单解析：脚手架工程属于专业工程的措施项目，宜采用与分部分项工程量清单编制相同的方式
7、，编制“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”；暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额；暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；计日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。9. (2016年)某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s
8、、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。Av29.79B、32.60C、36.00D、39.27答案：C解析：该搅拌机一次循环的正常延续时间n50+40+250+50+40-50三480s,该搅拌机纯工作Ih循环次数=3600/480=7.5h,该搅拌机纯工作Ih正常生产率=7.5X750二5625L=5.625m3,该搅拌机台班产量定额=5.62580.8=36m3.10. 总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，下列内容中均属于总平面设计中影响工程造价的主要因素的有OOA、现场条件、占地面积、功能分区B、占地面积、功能
9、分区、工艺流程C、占地面积、运输方式、工艺流程D、现场条件、运输方式、工艺流程答案：A解析：本题要求考生正确理解总平面设计和工艺设计的概念和内容。工艺流程属于工艺设计的内容，不是总平面设计的内容。按照建设程序，建设项目的工艺流程在可行性研究阶段已经确定。设计阶段的任务就是严格按照批准的可行性研究报告的内容进行工艺技术方案的设计，确定具体的工艺流程和生产技术。在具体项目工艺设计方案的选择时,应以提高投资的经济效益为前提,深人分析、比较，综合考虑各方面的因素。11. （2019年考题）某高速公路项目招标采用经评的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标最的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标
10、1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是O万元A、5720Bv6240C、5760Dv6280答案：C解析：6000X(1-4%)=5760O12. （2018年考题）关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+12Aj）Xi的应用，下列说法正确的是。A、按总贷款在建设期内均衡发放考虑B、Pj-1为第（卜1）年年初累计贷款本金和利息之和C、按贷款在年中发放和支用考虑Dx按建设期内支付贷款利息考虑答案：A解析：本题考查的是建设期利息。选项B,Pj-1一一建设期第（卜1）年末累计贷款本金与利息之和。选项CD,在总贷款分年均衡发放前提
11、下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。13. 根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于暂估价的说法中，正确的是。A、材料、工程设备暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B、材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C、专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D、专业工程暂估价由专业工程承包人填写答案：B解析：估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价，暂估价由招标人确定，投标人应根据招标人列出的金额计入投标总
12、价中。为方便合同管理，需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价。根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206）中规定的材料、工程设备费包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。14.（2013年）表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于（）。Av综合指数B、环比指数C、定基指数D、平均数指数答案：B解析：环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。选项A,综合指数是通过
13、确定同度量因素，把不能同度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标并进行对比而形成的指数。选项C,定基指数是指各个时期指数都是采用同一固定时期为基期计算的，表明社会经济现象对某一固定基期的综合变动程度的指数。选项D,平均数指数是从个体指数出发，通过对个体指数加权平均计算而形成的指数。15.某施工现场有装载机2台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%o在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工20
14、工日，装载机4台班。为此，施工企业可向业主索赔的费用为（）元。A、8080B、 9080C、 18080Dv28080答案：D解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，可以索赔工期、费用和利润。索赔金额二(20X80+4X5000)X(1+30%)=28080(元)。16 .(2013年)关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是0。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D、投标人收到澄清的确认时
15、间可以是相对时间，也可以是绝对时间答案：B解析：招标文件的澄清与修改将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，澄清时不指明问题的来源。17 .某施工合同约定人工工资200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致场外道路中段,抢修道路用工20个工日；几天后,场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为O元、A、1500B、2500Cv4500Dv5500答案：C解析：各事件处理结果如下：（1）异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。（2）抢修
16、道路用工的索赔额：20X200=4000（元）（3）停电导致的索赔额：10X200X25%=500（元）总索赔费用=4000+500=4500（元）18 .（2013年）关于工程量清单编制中的项目特殊描述，下列说法中正确的是0。A、措施项目无需描述项目特征B、应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C、对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D、图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述答案：B解析：分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而
17、准确的表述和说明。19 .（2016年考题）关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是OOA、标高金分析首先应对风险进行评估Bx标高金分析应进行价值增值分析Cv标金中不包括利润和风险费D、标高金中的管理费主要指公司本部费用答案：B解析：本题考查的是工程总承包投标文件的编制。工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这事带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策，选择最适合的报价方案。20 .在满足住宅功能和质量前提下，O有利
18、于降低造价。A、适当加大住宅宽度Bv增加住宅层数C、适当提高层高D、提高结构面积系数答案：A解析：在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相减少，有利于降低造价；降低层高有利于造价；随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，根据住宅设计规范（GB50096-2011）的规定，七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时必须设置电梯，需要较多的交通面积（过道、走廊要加宽）和补充设备（供水设备和供电设备等）。当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。21 .（2010年）采用工程
19、量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。A、编制招标文件的招标代理人B、编制清单的工程造价咨询人C、发布招标文件的招标人Dv确定中标的投标人答案：C解析:采用工程量清单方式招标,招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。22 .（2016年）根据招标施工招标文件（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A、基准日后法律的变化Bx发包人更换其提供的不合格材料C、发包人提前向承包人提供工程设备D、发包人在工程竣工前占用工程答案：D解析：1816.2基准日后法律的变化1918.4.2发包人在工程竣工
20、前提前占用工程723 .下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。A、预收账款二营业收入年金额/预收账款周转次数B、应收账款二年经营成本/应收账款周转次数C、在产品二（年经营成本一年其他营业费用）/在产品周转次数D、预付账款二外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数答案：B解析：流动资金各项内容估算公式如下：（1）预收账款二预收的营业收入年金额/预收账款周转次数（2）应收账款二年经营成本/应收账款周转次数（3）产成品二（年经营成本一年其他营业费用）/产成品周转次数（4）预付账款二外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数24 .在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本
21、质是OoA、项目特征Bv项目编码C、项目名称D、项目计量单位答案：A解析：目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。25 .（2015年考题）关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A、不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B、属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C、不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定价款而应另行签订补充协议确定工程价款D、属于依法必须招标的
22、暂估价专业工程，承包人不得参加投标答案：B解析：发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后，以此为依据取代暂估价，调整合同价款。26 .下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。A、测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B、选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C、当所测定的各工序的延续时间比较短时，接续测时法较选择测时法方便D、测时法的观察次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法来确定答案：D解析：于测时法是属于抽样调查的方法，因此为了保证选取样本的数据可靠，需要对于
23、同一施工过程进行重复测时。一般来说，观测的次数越多，资料的准确性越高，但要花费较多的时间和人力，这样既不经济，也不现实。确定观测次数较为科学的方法，应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判27 .某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。权系数人工材定值0.250.150.6基需日价格100元/工日4000元”一9Jl份价格IK）元/工日4200元八一A、22.5B、61.46C、75D、97.5答案：D解析：合同价款调整额二3000（0.25X110/100+0.15X
24、4200/4000+0.6-1）=97.5（万元）。2020教材P241-24428 .对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是OoA、按政策规定标准估算报价Bx按招标文件提供的金额报价Cv自主报价D、待签证时报价答案：C解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。29 .（2017年考题）下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A、单独列项的增值税Bx材料价格预涨费C、周转材料摊销费D、各种现场用水、用电费答案：B解析：国外建筑安装工程费用的构成中，材料费包括原价、运杂费、税金、运输损耗及采购保管费、预涨费。30 .
25、（2017年考题）某分项工程招标工程量清单数量为4000m施工中由于设计变更调减为3000m该项目招标控制价综合单价为600元m投标报价为450元m%合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为O万兀。A、137.70B、155.25C、186.30Dx207.00答案：A解析：工程量减少超过15%；报价偏差超过15%；调整后价格二600X(1-10%)X(1-15%)=459元11r450元m该项目结算价二459X3000=137.7万元。31 .下列不属于工程总承包综合评估法中详细评审所包括的内容有()。A
26、、承包人实施方案评分标准Bv响应性评审标准C、承包人建议书评分标准D、资信业绩评分标准答案：B解析：工程总承包综合评估法中详细评审所包括的内容有：承包人建议书评分标准；资信业绩评分标准；承包人实施方案评分标准；投标报价评分标准32 .(2016年)关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()。A、是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B、其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C、可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D、其价格性质为预期，不具有市场性质答案：C解析：施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算,它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图
27、预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单价、取费标准、计价程序计算而得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。33 .（2017年考题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是OOA、工程设备暂估价B、专业工程暂估价C、暂列金额D、计日工费答案：A解析：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，其他项目清单与计价汇总表不汇总。34 .（2015年）建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中
28、应列入项目投资费用比较的是0。A、动力供应费Bx燃料运入费C、产品运出费D、建材运输费答案：D解析：该题主要考察的是：项目决策阶段影响工程造价的主要因素“项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。项目投产后生产经营费用比较包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排水、污水处理费，动力供应费用等。”35 .根据FlDlC施工合同条件，如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率，则按O计取A、5%Bv3%C、
29、10%Dv1%答案：A解析：如果没有可供参考的相关费率或价格，则新的费率或价格应根据实施该项工作的合理费用，以及合同专用条款中规定的利润率计取，如果没有规定的利润率，则按5%计取36 .关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A、不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B、采用工程质量保险担保的，发包人仍可预留5%的保证金C、非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D、缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人答案：A解析：本题考查的是质量保证金的使用及返还。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支
30、付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项B错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留质量保证金。选项C错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，在合同约定的缺陷责任期终止后的14天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。2020教材P262-26337 .单台设备试车费属于OoA、联合试运转费Bx建设单位管理费C、生产设备费D、设备安装工程费答案：D解析：工程费用内容。（2）为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷
31、试运转的调试费。38 .某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路）同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影晌，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（）天。Av10B、15C、25D、35答案：A解析：【解析】如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以索赔延该若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。39 .（2015年考题）关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。A、招标人和
32、中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B、发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C、签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D、招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金答案：B解析：签约合同价是指合同双方签订合同时在协议书中列明的合同价格，对于以单价合同形式招标的项目，工程量清单中各种价格的总计即为合同价。合同价就是中标价，因为中标价是指评标时经过算术修正的、并在中标通知书中申明招标人接受的投标价格。法理上，经公示后招标人向投标人所发出的中标通知书（投标人向招标人回复确认中标通知书已收到），中标的中标价就受到法律保护，招标人不得以任何
33、理由反悔。40 .竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是OOA、总平面图B、竣工图C、施工图D、交付使用资产明细表答案：B解析：建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。国家规定：各项新建、扩建、改建的基本建设工程，特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位，者B要编制竣工图。41 .根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行
34、合格后，建设单位应在（）内完成竣工财务决算编制工作。A、2个月B、3个月G75天D、100天答案：B解析：根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503）的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。2020教材P291-30342. （2019年考题）关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理
35、D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%,不高于90%A、AB、BC、CDvD答案：D解析：A错误，进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致。B错误，已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算，如综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。C错误，承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额中，列入期中支付进度款。43. （2010年）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。A、应收账款二年营业收入/应收账款周转次数B、预收账款二年经营成本/预收账款周转次数C、产成品二（年经营成本一年
36、其他营业费用）/产成品周转次数D、预付账款=存贷/预付账款周转次数答案：C解析：流动资金各项内容估算公式如下：（1）应收账款二年经营成本/应收账款周转次数，（2）预收账款二预收的营业收入年金额/预收账款周转次数，（3）产成品二（年经营成本一年其他营业费用）/产成品周转次数，（4）预付账款二外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数44. 与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是O。A、税前造价B、人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和C、执行营业税改征增值税试点实施办法D、各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算答案：D解析:采用一般计税方法时,增值税的计税
37、基数是税前造价,税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算；当采用简易计税方法时，增值税的计税基数是税前造价，税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。2020教材PlO-I445. 根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是OoA、垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B、施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款C、施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款D、施工合
38、同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用答案：A解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释提出了处理意见：1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。46. 某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5%。，外贸手续费费率为15%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1：
39、6.3,则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。Av257.04B、214.20C、294.84Dx338.64答案：A解析：本题考查的是进口设备原价的构成和计算。进口关税二到岸价X人民币外汇牌价X进口关税税率二200X6.320%三252万元；组成计税价格二到岸价X人民币外汇牌价+进口关税+消费税=200X6.3+252=1512万元；进口产品增值税额二组成计税价格X增值税税率=512X17%=257.04万元。47. （2016年考题）下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是。A、筑路机在工作区末端的掉头时间B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C、机械在工作地点之间的转移时间D、
40、装车数量不足而在低负荷下工作的时间答案：B解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于不可避免的中断工作时间；选项D属于损失的工作时间。48. 下列关于投标人须知描述错误的是（）。A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触答案：C解析：C错：投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进
41、行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。49. （2018年）根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A、工程费用+工程建设其他费用B、建设投资+建设期利息C、建设安装工程费+设备及工器具购置费D、建设项目总投资答案：B解析：其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资，固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。50. (2019年考题)某地市政道路工程，已知与其关似已完工程造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似
42、工程人、材、机差异系数为1.1,1.05,1.05,假定以人、材、机为基数取，综合率为25%,则该工程综合单价为OOA、507Bv608.4C、633.75Dv657答案：C解析：工料单价二600X0.8=480元/m2,人、材、机占工料单价的比重分别为：151. 5%,62.5%,25%o该工程的工料单价为：480(12.5%1.1+62.5%1.05+25%X1.05)=507元m4题中已知，以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为507X(1+25%)=633.75元/nr。51 .关于招标控制价及其编制的说法，正确的是()。A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用
43、B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C、措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用答案：C解析：综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，A选项错。招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的1%计算,B选项错。措施项目应按招标文件中提供的措施项目清单确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算两种。C选项正确。对于未计价材料费包括暂估单价的材料费应计入综合单价，D选项错。2020教材P190-19552 .未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数
44、一般为OoA、工程建设其他费B、建筑安装工程费C、设备购置费D、设备及安装工程费答案：C解析：设备购置费由设备原价和设备运杂费构成；未到达固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照规定的费率计算。设备及工器具购置费编制方法及内容可参照设计概算相关内容53 .某建设项目建安工程费1500万元，设备购置费200万元，工程建设其他费用300万元。已知基本预备费率6%,项目建设前期年限是1年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为5%,则该项目建设期的预备费为O万兀OA、338.11B、337.80C、237.99Dv338.21答案：B解析：预备费二基本预备费+价差
45、预备费，基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)X基本预备费费率=(1500+200+300)X6%=120万元，价差预备费二二50%X(1500+200+300+120)(1+5%)1+1-0.5-1+50%X(1500+200+300+120)(1+5%)1+2-0.57=217.80万元,预备费=120+217.80=337.80万元。54 .工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是OoA、按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失B、发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿C、承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿
46、D、客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿答案：D解析：在共同延误情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：(1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；(2)如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；(3)如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；(4)如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。55 .某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%,材料占40%,其余占20%。结算时，人丁费价格指数增长了10%,材料费增长了15%,其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A、520B、530Cx540D、550答案：B解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。本题中定值权重=1-06R.4,人工费权重系数=06X04R.24,材料费权重系数=0.6X0.4=0.24,其余部分权重系数=06X0.2=0.12,应结算的工程价款二500X0.4+0.24x1.
