《承包水电工程合同推荐5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包水电工程合同推荐5篇.docx（21页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、承包水电工程合同推荐5篇承包水电工程合同篇1甲方：乙方：身份证号码：联系电话：甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具,不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。2、包材料损耗（损耗按定额执行）。3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补聆洞口，填堵穿墙，穿梁管等。4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）。其余地下室潜污泵包安装。5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工
2、程按图施工。防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试。其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整,因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，天内完成施工任务，45交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹
3、天罚款伍佰元整。4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每行建筑面积2、给水工程及电工程含弱电，按每疔建筑面积。3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。2、拆除排栅经工程验收初步合格后，付款至85%（含所有预付款在内）；余款15%,综合验收合格后，支付10%,余款5%保修期满拾天内付清。五、双方责任：（一）甲方责任：1、提供水源，电源及场内施工道路，提供施工图纸派出专业施工员现场管理，解决工
4、程有关问题。2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、及时组织有关材料进场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保工。如期交付业主使用，如果甲方在乙方完成2个月内，还没有组织竣工验收，乙方可视作已验收，并追付工程余款，乙方进入工程的保修期内。7、甲方必须按月发放工人工资，如因工资不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，按欠款追加甲方每天滞纳金5%o并可通过法律手段
5、进行追结。（二）乙方责任：1、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求，按进度要求进行施工。2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏，追究乙方法律责任及索赔，如属他人破坏，乙方负10%的损失责任，并派工修复，材料由甲方负责。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方或员工违章作业,造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、材料超耗的，全
6、部按进货价乘以1、1倍扣罚乙方。节约的按进货价K1倍奖励乙方，损耗量按市定额执行。7、按规定完成有关资料按时上交资料员。8、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内，超过的按签证调整，每工日按伍拾伍元计算调增款。1()、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。六、管理办法：1、乙方按甲方规定，全体员工必须办理工卡，戴好安全帽进场施工。2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。4、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料质量认为有
7、疑问的及时提出，保证工程质量。5、执行项目经理的指令性施工。（现场班长：联系电话：）6、若甲方提供住宿条件的，乙方每人每月交10元清洁费及床位费，宿舍内使用的水电费由乙方按实用支付，水每2、60元，电每度1、20元。7、不得请甲方人员娱乐，沐足，请客，送礼等，违者每次罚款壹仟元。8、班组进退场应做到场地交接工作，并填写工序交接表，做到工完场清。9、若施工期间，若该栋楼甲方有失窃，乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的，甲方可终止合同。七、质量责任：1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损
8、失及工期损失的,由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。八、安全责任：1、乙方必须为自己班组施工人员购买意外险。2、乙方无购买意外险，若乙方人员有发生工伤事故，必须负责工伤人员的一切赔偿，甲方若在事故中为乙方垫支了费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。九、其它：1、奖惩：质量优良且能文明施工及安全生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米奖励壹元，没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。2、保证金：签定本合同的同时，乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金，完成两层标准层后归还。3、保修期：保修年，日期由该楼综合验收之日起计算。十。本合
9、同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方代表签字：乙方代表签字：盖章：盖章：签定日期：年月日承包水电工程合同篇2甲方:乙方:质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1、承包形式：单包工2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3、承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
10、（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。（3）外网管道施工每米元。（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。三、质量上:项目部对该工程质量管理目标次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。四、安全上：必须
11、保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责,甲方不承担任何责任。五、文明卫生1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2、施工垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门
12、卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。六、罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次；悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100TlLo七、保修：验收合格，双方签字之日起，保修一年
13、。八、付款方式按工程进度付款。1、工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价5096进度款。2、工程完工，一个月内付清工程总造价95%工程款。3、余款在保修期满付清尾款5虬九、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月一日年一月B承包水电工程合同篇3发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑法及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就嘉鱼国际大酒店水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本
14、合同，以资共同遵守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装；给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装；室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程；施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自_年_月_一日开工;年月日竣工。2、乙方应按甲方要求合理安排进行
15、安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行建筑水电安装施工规范组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的水电安装工程质量验收标准在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材
16、料质量不合格时，应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。第六条安全事项乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度，遵守工地的有关治安管理条例，树立安全第一的观念，严格遵守、执行国家安全施工操作规程严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程，造成安全事故，全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。第七条付款方式乙方进场施工拾个工作日后，甲方适当付给乙方人员生活费，以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后甲方付乙方总工程量的9
17、5%工程款。余下的5%作为工程质保金，在一年后无施工质量问题，质保金一次性付清尾款。在质保期限内如发现质量问题，乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。甲方代表：乙方代表：年月B承包水电工程合同篇4甲方（发包人）：住址：乙方（承包人）：住址：甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方项目的水电工程委托给乙方施工，达成以下协议，共同遵守。一、承包内容1、承包形式：2、承包范围：3、承包价格：按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。4、付款方式：二、工程进度：按甲方及业主要求，工期跟着土建进度走，
18、敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取罚款进行制约。三、工程质量：该工程质量必须达到标准，争创优质主体。四、安全条款：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。五、甲方负责一定的照明用电费用（500度/月），其他超出的用电费用由乙方自理。六、罚款制度施工不带安全帽罚款元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款/人次；悬空抛物罚款元/
19、人次；井字架吊篮乘人罚款元/人次；打架斗殴出现一次，处以一元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款7Go七、违约责任合同期内，双方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。八、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。九、附则1、此合同一式份，双方签字后生效，具有相同的法律效力，各执份为凭，存档份，并作为甲乙
20、双方当事人法律依据。2、本协议未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：合同履行地：签订时间：年月日乙方:代表人：合同履行地：签订时间：年月日承包水电工程合同篇5发包人；承包人：合同签订日期；水电单项工程承包合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）有效证件：承包人住址：联系方式：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下：一、工程概况及承包工作内容1、工程名称：昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目2、工程概况：昭通市公安局昭阳分局城区六个
21、派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区，包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所，工程总建筑面积约15000.OO平方米。3、结构类型：混凝土框架结构4、建设地点：昭通市昭阳区5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数（附名册）乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要
22、求（一）开工日期：年月日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：1.给排水安装：给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。2 .电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等3 .弱电安装：电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。4 .以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。5 .水电测试、试通水、试通电等。
23、6 .工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。（三）乙方承包工程相应的单价（包工包料）：合计元f总价万元，结算面积以建筑施工图面积结算。1 .该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。2 .所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。3 .辅材指：氧气、乙烘、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平
24、垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。4 .需水电相配合的其他分包班组的配合（如消防、通风、照明、施工用电线、电表等）。乙方进入施工时，一律由乙方自备。5 .对于设计变更，人工费增加100O元以内的甲方不再对乙方补价；超过100o元，超出部分按实补价。五、工程要求：（一）质量要求：按iso9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1 .必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织
25、管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2 .乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。3 .乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的.记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4 .对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。5 .乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6 .乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的
26、错误，遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外，还应赔偿相应的材料费。7 .甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比进度比质量比安全文明施工，对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8 .保修期为二年。（二）工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要积极主动施工
27、，预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。（三）成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2 .各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。3 .乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4 .乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5 .乙方必须遵守甲方材料的管理制度。（四）安全施工要求1 .甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。2 .乙方必须遵守执
28、行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3 .乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4 .乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5 .乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。六、结算公式基价结算方式：原则上根据乙方的施工进度，工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后，向乙方工程款的70%o
29、6 、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。3、3%的维修质保金，两年后一次性支付。4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。七、违约责任处理（一）凡出现以下情况均视为违约：1 .乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求；2 .乙方擅自将承包的工程再行转包、分包；3 .其他造成工程各种损失的过失行为；4 .乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。5 .不服从甲方的管理。（二）违约处罚1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改
30、和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。2 .对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。3 .乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10005000元。4 .乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款10005000元。5 .不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时,造成甲方管理困难对乙方每次罚款20_-5000元的。（三）其他奖惩约定发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款IOoOO元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。九、附则：（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同促裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找劳务队伍。（二）本协议一式份，甲方执份、乙方执份，双方所执协议具有同等法律效力。（三）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。发包单位（章）：发包单位（章）：发包人（签章）发包人（签章）委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：地址：地址：电话：电话：
