《工程介绍居间费合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程介绍居间费合同范本.docx（14页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、工程介绍居间费合同范本工程介绍居间费合同1甲方（委托人）：联系人：联系地址：身份证号吗：乙方居何人）：联系电话：身份证号码：甲乙双方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿,等价有借的原则,达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就重庆凯思转房地产开发有限公司工程（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包单位直接治谈，向甲方提供关于该工程项目的市矍信息（该项目总造价约四亿一千万元），并最终促成甲方与发包单位芬订该工程项目的专业承包合同。2、“居间成功”是指甲方与发包单位卷订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行重庆市20*计价定额及其配套文
2、件和工程褴工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮,材料价格和未计价材料价格按工程施工期向重庆工程造价信息单价执行。二、乙方的义务1.乙方必须向甲方提供有关该工程项目信感，内容包括合同条件、工程量及总价等,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查.三,甲方的义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料：负责和发包单位进行合同洛谈。2,如果居间成功,则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因短行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.如果居间成功，则甲方应按本合同的定，向乙方支付居间报酬.如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担造约金.四、居
3、间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1,本项目居间费用以甲方与更庆凯思特房地产开发有限公司卷订的工程合同金额的2%计算。2,居间成功后,在甲方和发包单位签订合同后支付居何债万元（暂定价）。甲方进场时应先支付乙方万元整.剩余金通从施工开始,根据甲方收到的,每笔工程款比例支付：境工结算完毕时,五日内全部结清（乙方提取的款项，税收.管理费由乙方负责）.3.甲方以劳务现金的方式支付.五、乙方的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用.六,其他约定本合同一试四份甲乙双方各留二份具有同等法律效力七、合同终止1,本合同卷字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止.2、如果居间
4、成功本合同完全员行完毕后终止。八、争仪解决方式：如发生合同争议，协商不成，双方同意将争议提交合同笠订地重庆市甫岸区中级人民提起民事诉讼。九、其他事项本合同一式份，双方各持一份，双方霎字羞章生效，甲方：（孟章）乙方：（签字）法定代表人或代理人：法定代表人或委托代理人：年月日工程介绍居间费合同2甲方：乙方：甲方委托乙方为其健供.招揽工程业务，甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务,经反方充分缺商.订立合同如下：甲方委托乙方，为其单位提供、招装工程业务，双方其他业务，不受比合同约束.二、乙方负责为甲方提供信息并联系，以促成甲方实际与建设方冬订工程台同.三,报酬及给付方式：在乙方促成的工程合同拄订
5、后，甲方承诺将工程单价元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬；给付方式：速设方每向甲方支付一笔工程款后三日内,甲方即向乙方支付相应的报S1.以此类推.直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或施延给付。若甲方逾期绐付,需另给付乙方应付报酬的.日万分之五的滞纳金“四、乙方保证：在未促成甲方与蔡设方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。五、目前瑜定乙方为甲方提供的工程为：六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方卷订的速设合同，因此合同与建设方发生任何纠汾与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法.违规零原因谕成乙方为其提供.招揽的业务丧失，甲方仍应参.照本合同第三条的规定
6、一次性给付乙方报酬。八、乙方保证为甲方提供出务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效。十、本合同未尽事宜,由双方协商斛决。解决不成的.可向原告住所或被告住所地人民提翅诉讼。十一，本合同一式两份,甲，乙双方各执一份。双方绻字：甲方：乙方：年月日工程介绍居间费合同3甲方委托人）：乙方（受托人）：甲乙方为了发挥双方的优势,根据,中华人民共和国合同法,羟双方充分协商,依照平等自愿,等价有份的原则，达成如下协议:一、娈托事项乙方接受甲方娈托，负责就工程项目.土方工程贵的*万m3.引荐甲方和该项目的总包单位直接治谈.向甲方拨供关于该工程项目的更要信息,并
7、最终促成甲方与提设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务1,乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务冰助甲方对该工程项目迸行实地考察。2 .乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的.上述信息真实可靠，三、甲方义务1、甲方负责提供资质逐书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。3 .由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行能工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。4 .甲方应按本合同约定.向乙方支付居间报酬。如果未及时支付.则逾期每日按未支付居间报酬的%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式1.本项目单价：土方为登拾琼零伍角每方；石方
8、为K拾量元等方.2,居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方,其余取拾万元在开工后月内付清.3.甲方可以转怅或现金的方式支付.五、如委托人不按时或不支付投酬绐受委托人时,殳委托人可凭居间合同向人民起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。六、其他事项1 .乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2 .本合同一式肆份，双方各持贰份，双方芬宇竞章后生效.甲方（公章h乙方（公章）：法定代表人（卷字）：法定代表人（签字）：.年一一H年一月0工程介貂居间费合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下筒称乙方）依照d中华人民共和国合同法及相关法律法规，为了明确双方的责任、权利和义务，结合木工程具体情况，就开挖及
9、外运土石方工程能工承包有关事项，经双方协商一致，特订立本合同：工程概况：1 .工程名称：2 .工程地点:二.工程承包方式：采用包干、包机械设备、包工期、包质及包安全的单价大包干承包方式。三、工程承包内容：1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量,放战和定住:基坑底标高控制.2、清决、清表，炮表面构筑物拆除；3 .大体积石块、纲筋硬、砌体的破碎；4 .场内土石方（含淤泥和杂土）的开挖、二次转运.袋车、外芟豺土区（不论运距远近）及边坡整理；5,外运道路路面的降尘及清扫，运凿道路的形成.维护.基坑临时排水.洗车罐及洗车设备;6,负责土石方工程所有相关手续的办理，及与渣土相关我府管理部门协调处理。四
10、、工程承包综合包干单价及结算方式。1 .本工程承包拣合包干单价为/m3.土石力数量根据开挖设计施工图计算音估总量m3.合同总价款智估为元整(万元)，结算时土石方数量以实际开挖的驻量为准，2 .甲.乙双方在本合同签订之前共同测量并确认现状方格网图，双方签字确认后，作为本合同附件：工程完工并授甲方验收合格后，双方共同测量确定验收方格W图，以上述两方格网图为依据计算的土石方量作为实际开挖土石方的结算做九3 .本工程承包标合包干单价包括以下各项费用：(D工程相关的各项人工转、水电费、财科费、设各费、管理费、利润、劳保基金及税费：(2)法土有关管理证.照办理的各项费用：(3)与弃土场征用相关的.所为费用
11、：(4)安全，文明施工交用：(5)施工便道、运缭道路的形成和维护费用；(6)土石方工程德工相关的其他费用。(7)合同工程承包内容内所有事项所发生的费用。五、合同工期：总工期为：日历天题天。开工日期：以建设方和监理方卷发的开工日期为准。六、合同价款支付方式:1、每完成元.2.余款在乙方工程项目验收合格满一.天内付清。3、乙方在施工期同必系确保民工工资的发放，如拖欠运输费.油费和民工工资造成不稳定的局面,一切后果由乙方负全部贲任.并承担由此造成的一切责任和绘济损失。七、甲方职责：1 .甲方委派为现场代表，对工程质量、安全和进度等全面监督。2、负责现场统一指挥，监督施工质,和工程进度.3、按本合同约
12、定支付合同价款.八,乙方职责:1 .乙方委派2 .乙方必须保证充足的机械设备。3、根据工程需娶自行组织人员、材料，机械,按甲方的要求及时进入现场施工，确保按质、按量,按时完工。4.必须随时接受甲方的检查，并为检查提供方便。对不符合要求的，须按甲方和监理的要求返工整改，并承担一切返工和整改费用.5,必须办理好完善合法的弃土场征用手线,如因弃土场任用问题给甲方造成的任何损失均由乙方承担.6、对格工过程中所有现场作业、施工工艺的安全性承担全都费任。采取产密的安全防范措焦.避免安全事故的发生,并承担一切安全事故的全部责任。7、.服从甲方统一指挥。8、配合护壁施工队伍在施工过程中互相依调，保证工程顺利进
13、行,确保工程质量及进度.九、质量与验收：1,基炕土方成型较收标准:2.特合现行验收标准的要求。骁收合格率达到*恪。十、安全生产及文明施工：乙方必须按照4安全技术操作规程X.保证安全生产和文明施工,保证周边及其他设施安全正常工作,如因乙方原因造成的安全事故，其责任和经济损失由乙方承担。十一、违约责任：1 .甲方未按合同的约定付款衿乙方，甲方应每天按延停款项的万分之二支件违约金给乙方.2 .因乙方原因不能保质、保量、按时完工验收给甲方造成的损失,由乙方负费赔偿.同时甲方有权解除本合同。3 .乙方应按本合同约定开工日期进场整工,如乙方不能按甲方通知进场施工而影响甲方工程进度的,按每逾期一天支付合同总
14、金额万分之五的渔约金并承担因此给甲方造成的一切损失。逾期天.甲方有权解除合同。4 .乙方必须确保工程进度。按合同工期完成.乙方未按合同工期完成工程,甲方有权对乙方处以每廷迟一天元用款。十二、其它：1 .本合同未尽事宜，双方应协商解决.2 .本合同由双方负责人签字之日起生效。3 ,本合同一式贰份，甲.乙双方各执查份。甲方公章）：乙方（公章）：法定代表人（叁字）：法定代表人（签字）：一年一月_日_一年一月一日工程介绍居间费合同5委托人：接订地点：居间人：鎏订时间：第一条委托事项及具体要求第二条居间期限从年一月一B至年一月一日。第三条报酬及支付期限居何人促成合同成立的,报酬为促成合同成立全额的%或者
15、（大写）元。委托人应在合同成立后的日内支付报酬。来促成合同成立的，居问人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用（大行元.笫五条本合同解除的条件1 .当事人就解除合同协商一致：2 .因不可抗力致使不能实现合同目的：3 .在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4 .当事人一方迟矣履行主燮义务，经催告后在合理期P艮内仍未同行：5 .当事人一方迟延履行义务或者有其他遗约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的迷次责任第七条居间人的违约责任第八条合同争议的解决方式本合同在履
16、行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁：（二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项第十条本合同未作规定的，按中华人民共和国合同法的禺定执行。委托人（章）：-居间人（章）：一住所：住所：法定代表人：一一诙定代表人：.居民身份证号码：居民身份谑号码：委托代理人：委托代电话：电话：一开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：.年月日年月日工程介绍居何费合同6甲方：乙方：甲乙双方于年月日合意签订合同一份。现针对比合同，解除购销合同协议书经甲乙双方友好平等协商，另行达成如下协议：一一、甲乙双方合
17、雳自愿解除于年E_日卷订的合同,该合同中双方未建行部分均不再履行.所产生的包括但不限于甲乙双方之间、甲乙双方与第三方之间的.一切纠粉与法律责任均由甲方独囱承担,与乙方无关。给乙方造成损失的.甲方应当承担赔偿责任。二.本协议书自双方签字宝章之日起生效,原合同自本冰议生效之日起终止。三、本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。四、因本协议产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管栋.甲方（霎章）：乙方（爸章h甲方代表人：乙方代表人：年月0年月日工程介绍居间费合同7甲方：.身份证号：一乙方：因乙方承包甲方介绍的工程所产生的工程介绍物.好甲乙双方本着公平、公正.平等的,
18、原则,达成以下付款梆识：一、双方共同委托笫三方核定乙方承包的工程价款，达成最终认可价格为（大写）：.一（小写：._）.支付甲方工程介绍费（大写）：-（小写：）二、工程介绍费付款方式：线甲乙双方商定，乙方于年月一日传给甲方工程介绍费.元（大写）.判余欠款乙方于一年一月一.日内向甲方一次性付清。共支付（大写）：小写：）三、工程款付款形式为现金支票或转账支票,银行转账。以银行存根为准。四、如到期乙方不能按时付款,乙方除所欠甲方的工程介绍费以外,并按所欠款金额的*.*V日支付甲方逾期金。五、自本付款协议书签订之日起，乙方经甲方介绍的所承包项目内容，甲方需一次性无条件移交给乙方，所有权归属乙方，甲方布义务办助乙方承包内容相关的事物.六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可为就解决或到合纪市人民法院提起诉讼。七、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：日期：日期:
