福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件.docx

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件.docx（58页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（2022年版）招标项目名称：里田畜牧兽医水产站动物检疫申报点改扩建工程招标项目编号:FJRT （2023）第010号招标人：清流县畜牧兽医水产中心（盖单位公章）招标代理机构：福建锐特建设咨询有限公司（盖单位公章） 招标文件编制日期：2023年10月第1章投标邀请书3第2章投标须知8第3章评标办法和标准14第4章合同条款及格式15第5章工程量清单及计价30第6章招标图纸31第7章 技术标准和要求33第8章 投标文件格式33投标邀请书致：1、福建燕佳建筑工程有限公司；2、福建安城鑫筑建设工程有限公司；3、福建 优谦建设工程有限公司；4、福建祥

2、桑建设有限公司；5、福建晟裕建设工程有限公司； 1.招标条件本招标项目里田畜牧兽医水产站动物检疫申报点改扩建工程（项目名称）已由清牧 水纪（2023） 10号会议记录批准建设,建设单位为清流县畜牧兽医水产中心,建设资 金来源上级补助及自筹,招标人为清流县畜牧兽医水产中心,委托的招标代理单位为强 建锐特建设咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工 投标。2 .项目概况和招标范围1. 1工程建设地点：里田乡里田村；2. 2工程建设规模：该项目预算造价为188608元；3. 3招标范围和内容：（1）工程类型：市政公用工程；（2）招标类型：施工总承包；（3）招标范围和内容：里

3、田畜牧兽医水产站动物检疫申报点改扩建工程，（具体 详见工程预算清单）；4. 4招标控制价（即最高投标限价，下同）：188608元，（下浮K值8%）,即发 包价为173519元；5. 5工期要求：60日历天,定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定 的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；6. 6标段划分（如果有）：/；7. 7工程质量要求：符合国家工程施工质量验收规范及其他相关规范合格标准。3 .投标人资格要求及审查办法1 .1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于（含）叁级市政公用工程 施工 总承包资质和施工企业安全生产许可证。（无需要资质的项目，从其规定）3 . 2投标人

4、拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不 低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格 证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）3. 3本招标项目不接受联合体投标。3. 4本招标项目且应用_福建省建筑施工企业信用综合评价分值。3. 5投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要 求：无。3 . 6其他资格要求：（1）根据闽建筑（2015） 5号文要求，投标企业因不再符合相 应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得 以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派

5、本工程项 目管理班子成员不屈于关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行 办法（闽建法（2007） 15号）中从也限制的法人和自然人（3）通过全国法院失信被 执行人名单信息公布与查询平台（网址：http:zxgk. court, gov, cnShiXin/）查询投 标人是否被人民法院列为“失信被执行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被 执行人”的应当否决其投标。（4）通过全国企业信用信息公示系统（网址： WWW）查询本招标项目投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失 信企业名单”（不包括其分支机构），若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决 其投标。4 .7本招标项目

6、采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。4.招标文件的获取凡有意参加投标者，请于2023年10月31日至开标截止前，到“清流县政府门户 网站”获取招标文件，并于2023年11月2日下午17： 30分前将确认函（确认函格式 见附件IT）盖章扫描后发送至邮箱786436054qq. com,逾期视为放弃，且不另行通知。 5.评标办法根据关于加强政府投资项目管理有关事项的通知清政办202178号文及关 于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知文件要求，本招标项目评标将按以下程 序进行：5.1 招标文件发布3日后，即2023年11月3日9： 30分由招标业主单位代表在行 业主管部门的监督下，从邀请

7、参加的企业中随机抽取3名中标候选人，程序如下：第一 轮由招标单位代表随机抽取代表投标人的号码，并由相关工作人员进行登记（在场人员 签名）；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人 为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投 标人为第一中标候选人，并由相关工作人员进行登记（在场人员签名）。以上公开随机 抽取中标候选人的过程，投标企业和社会各界人士均可参与监督。5.2 招标人当日在“清流县政府门户网站”公示抽取结果，公示期3日（11月4 日至11月6日17时OO分）；三名中标候选人要在公示期内按招标文件的要求向招标 人递交密封完整的投标

8、承诺文件；对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招 标人应当自收到异议之日起3个工作日内做出答复，作出答复前，暂不发出中标通知书。5. 3公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知书；在公示期内有异 议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决定。评标委员会成员应从相应的评标专 家库中随机抽取3人（或3人以上单数），评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人 和相关纪检监察机构人员的监督下进行。中标单位在收到中标通知书之日起5个日历天 内与招标人签订合同，否则视为放弃中标。6.投标保证金的提交6.1投标保证金提交的时间：/；6. 2投标保证金提交的金额：/；6. 3投标保证金提交的方式

9、：/；6. 4农民工工资保证金提交的方式：农民工工资专户管理根据明人社（2022） 159 号三明市工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则执行。本项目无需提交。7 .投标文件的提交根据关于加强政府投资项目管理有关事项的通知清政办202178号文及关 于加强政府投资项目管理有关事项的补充通知文件要求，三名中标候选人要在公示期 内按要求向招标人递交密封完整的投标承诺文件（一正四副）；投标承诺文件递交的截 止时间（投标截止时间）：2023年11月6日17时30分，提交地点为清流县龙津镇东 城新村7号，逾期视为放弃。承诺文件格式附后。8 .发布公告的媒介本次招标公告在“清流县政府门户网站”上发布。9

10、 .联系方式招标人：清流县畜牧兽医水产中心 地址：清流县龙津镇碧林路81幢电话：13459882782联系人：廖先生招标代理机构：福建锐特建设咨询有限公司地址：清流县龙津镇东城新村7号电话：18065908978联系人：小邹招投标监督机构名称：清流县住房和城乡建设局地址：清流县碧林北路6幢联系电话：0598-53228032023年10月31日附件1-1：确认函（格式）确认函（招标人名称）:我方已于 年 月 日收到你方 年 月 日发出的关于邀请我方参加（招标项目名称）投标的“投标邀请书”,并确认（参加/不参加） 投标O特此确认。被邀请单位名称： （盖单位公章）法定代表人：（签字或盖章）年 月

11、B第2章投标须知第1节投标须知前附表说明：(1)本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下 来，可先填计划日期。(2)如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。(3)投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表 内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1. 1招标人和招标代 理机构招标人：清流县畜牧兽医水产中心地址：清流县龙津镇碧林路81幢电话：13459882782联系人：廖先生招标代理机构：福建锐特建设咨询有限公司地址：清流县龙津镇东城新村7号联系人：小邹电话：180659089782.1.2本招标项目名称、 报建编号、招标项 目编号

12、和标段划 分(如果有)招标项目名称：里田畜牧兽医水产站动物检疫申报点改扩建工程招标项目编号：FJRT(2023)第010号标段名称(如果有)：/3.1.3资金来源和落实情况资金来源：上级补助及自筹出资比例：100%资金落实情况：已落实4.1.4工程建设地点里田乡里田村5.1.5工程建设规模该项目预算造价为188608元6.1.6招标范围和内容里田畜牧兽医水产站动物检疫申报点改扩建工程，(具体详见工程预 算清单)7.1.7/21.2本招标项目使用 的公共资源电子 交易平台和公共 资源交易中心不适用8.1.8电子招投标基本 要求不适用9.2. 1计划工期60日历天10.2.2质量要求符合国家工程施

13、工质量验收规范及其他相关规范合格标准。11.2.3合同价格形式单价合同12.3. 1资格审查方式本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。13.4. 1/4.2合格投标人资格 条件1 .本招标项目要求投标人须具备有效的不低于（含）叁级市 政公用工程施工总承包资质和施工企业安全生产许可证。（无 需资质的项目，从其规定）2 .投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低 于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的 安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标 人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）3 .本招标项目 不接受联合体投标。招标

14、人接受联合 体投标的，投标人自愿组成联合体的应由为牵头人。4 .本招标项目 不应用福建省建筑施工企业信用综合 评价分值。注：在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分 的建筑施工企业信用综合评价分值,应为投标人在上季度的企业季度 信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人 在上季度前一个季度的企业季度信用得分。福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡 建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评 价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政 工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。 企业季度信用得分以

15、项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目 截标后不论何种原因变更的信用评价信息,不在变更前已截标的招投 标项目中使用。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季 度信用得分以60分确定。由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标 人名称不一致的,投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料复 印件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材 料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。5.投标人“类似工程业绩”要求：无；拟派出的项目负责人“类 似工程业绩”要求：无。6、其他资格要求（1）根据闽建筑（2015） 5号文要求，投标企 业因

16、不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责 令限期改正的,企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与 投标，否则按废标处理。（2）投标人和拟派本工程项目管理班子成 员不属于关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度 试行办法（闽建法（2007） 15号）中从业限制的法人和自然人（3） 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址： shixin. court. gov. cn）查询投标人是否被人民法院列为“失信被执 行人”（不包括其分支机构），若被列为“失信被执行人”的应当否 决其投标。（4）通过全国企业信用信息公示系统（网址： WWW. gsxt. gov.

17、cn）查询本招标项目投标人是否被工商行政管理机关 列为“严重违法失信企业名单”（不包括其分支机构），若被列为“严 重违法失信企业名单”的应当否决其投标。14.10投标人提出疑问 的截止时间2023 年 11月 2日17时00分15.11分包EI不允许口允许允许分包内容：/接受分包的第三人资格、资质要求：/16.12偏离Gl不允许口允许允许偏离范围和幅度：/17.14. 1/21.3投标截止时间2023年 11月3 日9 时30 分18.15. 3. 1技术文件本招标项目不要求提交技术文件。19.17. 1投标有效期投标截止时间后90日历天。20.18. 1/18. 2. 1投标保证金不适用21

18、.19. 1备选投标方案招标人不接受投标人提交备选投标方案。22.20. 1要求提交的投标文件内容资格文件:要求、提交:技术文件:不要求 提交;商务文件，要求、提交:23.20.5投标文件编制和加密要求不适用24.21. 5/21.6投标保函原件及 投标人名称变更 证明材料提交的 时间、地点和密封 要求不适用25.22. 1开标时间：2023 年 11月 3日9 时 30 分26.22.2投标文件解防式不适用27.22.2投标文件解密失败 的补救方案不适用28.23. 1评标委员会的组建不适用29.25. 1评标办法根据关于加强政府投资项目管理有关事项的通知清政办 2021 78号文及关于加强

19、政府投资项目管理有关事项的补充通知 文件要求，本招标项目评标将按以下程序进行：5. 1招标文件发布3日后，即2023年11月3日9时30分由招 标业主单位代表在行业主管部门的监督下,从邀请参加的企业中随机 抽取3名中标候选人，程序如下：第一轮由招标单位代表随机抽取代 表投标人的号码，并由相关工作人员进行登记（在场人员签名）；第 二轮由招标单位代表公开随机抽取其中三个号码,第一个号码对应的 投标人为第三中标候选人,第二个号码对应的投标人为第二中标候选 人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由相关工作人员 进行登记（在场人员签名）。以上公开随机抽取中标候选人的过程， 投标企业和社会各界人士

20、均可参与监督。5.2招标人当日在“清流县政府门户网站”公示抽取结果，公示 期3日（11月4日至11月6日17时00分）；三名中标候选人要在 公示期内按招标文件的要求向招标人递交密封完整的投标承诺文件； 对公开抽取结果有异议的，应当在公示期间提出，招标人应当自收到 异议之日起3个工作日内做出答复，作出答复前，暂不发出中标通知 书。5.3公示期满无异议的，由招标人向中标人直接发出中标通知 书：在公示期内有异议的，由评标委员会对异议等进行评审并作出决 定。评标委员会成员应从相应的评标专家库中随机抽取3人（或3 人以上单数），评标专家的抽取应在行业主管部门、招标人和相关纪 检监察机构人员的监督下进行。

21、中标单位在收到中标通知书之日起5 个日历天内与招标人签订合同，否则视为放弃中标。30.25. 2. 6投标人回复澄清、 说明、补正的时限要求不适用31.25.3/26. 1是否授权评标委 员会确定中标人不适用32.29. 1履约担保金额和形式无33.30. 1签订合同中标人在收到中标通知书后旦天内，应派代表与招标人联系，商讨 签订合同事宜。34.33.3监督部门部门或机构名称：清流县住房和城乡建设局35.34.2其他1.根据清流县人民政府办公室关于印发清流县政府性投资项 目管理办法的通知清政办规（2023） 5号，施工单位报审的结算 造价，经县评审中心审核后，核减率在10%T5% （不含）的部

22、分，高 估冒算违约金按核减率10% （不含）以上部分核减额的10%收取；核 减率在15%-20% （不含）的部分，高估冒算违约金按核减率15% （不 含）以上部分核减额的20%收取；核减率在20%以上的部分，高估冒 算违约金按核减率20%以上部分核减额的100%收取，以上各档次按 累进计算。高估冒算违约金由县评审中心在审定金额中扣减，扣减 后的工程价款作为工程最终结算价。第2节投标须知“投标须知”内容见通用本第3章评标办法和标准项号条款号条款名称编列内容12. 1招标控制价 及其组成和 计算方法招标控制价为：188608元。具体内容详见招标人提供的招标控制价文件。22.2K值取定8%32.3发

23、包价及其 组成和计算 方法本招标项目的发包价：173519元。发包价组成和计算方法：（招标控制价）* （I-K） =188608* （1-8%） =173519元43. 1随机抽取方 式和程序不适用54. 1.9拟派出的施 工现场管理 人员最低资 格和人数要 求1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：贰级市政公用工程专业注册建造 师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目， 从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考 核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立 投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师

24、证书上的注册单位为 准。2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：市政公用工程相关专业。 “拟派出项目技术负责人须附上其（职称证书、毕业证书（如需）等能够证 明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章”。专 业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证 书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本 企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具 的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个 月及以上复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位 出具

25、的统筹缴纳证明。3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要 配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员 配备的要求。4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地 接受招标人作出的以下处理：a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建 设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；b、工程开工后，除不可抗力外,我方擅自更换施工管理人员，每人每次向你 方交纳300元违约金；我方施工管理人员擅自离开施工现场，每人每次扣100元 违约金。67.2抽取中标候 选人方法第轮由招标单位代表

26、随机抽取代表投标人的号码，并由相关工作人员进行登记 （在场人员签名）；第二轮由招标单位代表公开随机抽取其中三个号码，第一个 号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选 人,第三个号码对应的投标人为第一中标候选人，并由相关工作人员进行登记（在 场人员签名）。以上公开随机抽取中标候选人的过程，投标企业和社会各界人士 均可参与监督。第4章合同条款及格式本章在建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)的基础上，结合建 设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)和我省实际情况进行调整。使用前， 应仔细阅读建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0

27、201)的说明。第1节合同协议书“合同协议书”内容见通用本第2节通用合同条款“通用合同条款”内容见通用本第3节专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1. 1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中有权代表书面确认并加盖公司公章 的对合同内容有实质性影响的签证、设计变更、图纸会审、施工组织设计及会议纪要等 资料。1. 1.3工程和设备1.1. 3. 7作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成合同约定的永久工程所修 建各类的临时性工程和场所。1. 1.3.9永久占地包括：为完成合同工程需永久占用的土地。1. 1.3. 10临时占地包括：为完成合同工程需临时占用的土地。1.3

28、法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.4 标准和规范1. 4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附 录；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、 已标价工程量清单或预算书；9、其他合同文件；10、招标文件及答疑纪要。1.6 图纸和承包人文件1.7 . 1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后5天内 ；发包人向承包人提供图纸的数量：图纸会审前10天向承包人提供完整的施工图纸伍套（伍套图纸包含叁套竣工图）；发包人向承包人提供图纸的内

29、容：图纸所包含的全部内容。1.7.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关资料；承包人提供的文件的期限为：图纸会审后5日内 ；承包人提供的文件的数量为：5套；承包人提供的文件的形式为：书面形式；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。1.7.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1. 7联络1.1.1 发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、 指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.1.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部;发包人指定的接收人为：由发包人指定的现场负责人。承包人接收

30、文件的地点：施工现场项目部办公室;承包人指定的接收人为：项目负责人或生产经营负责人。监理人接收文件的地点：施工现场监理办公室（如有）；监理人指定的接收人为：总监或专监（如有）。1. 10交通运输1. 10. 1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入施工现场所需的批准 手续和全部权利，并承担相关手续和费用。1. 11知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执红通用 条款 。吴于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款 O1.11.2 关于

31、承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 O1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担 方式： 执行通用条款 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。允许调整合同价格的工程量偏差范围：经发包人确认可调整。2 .发包人2 . 2发包人代表发包人代表：姓 名：身份证号：职 务：联系电话：电子信箱：通信地址：O发包人对发包人代表的授权范围如下：督促、检查工程施工、监理情况，协调施工、 监理单位，做好相关部门的协调工作,对隐蔽工程及零星签证进行确认。3 .4施工现

32、场、施工条件和基础资料的提供4 . 4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已进场 。5 , 4. 2 提供施工条件关于发包2应负言提供施工所需要的条件，包括：按通用条款规定执行。6 .5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款。发包人是否提供支付担保：O发包人提供支付担保的形式：工。3 .承包人3. 1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容： 施工合同及其补充协议、设计变更、变更 签证和现场签证、隐蔽工程验收签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件及满足工程归档要求的所有工程技术 资料并按规范

33、装订成册；竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：5套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后6个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面。（10）承包人应履行的其他义务：为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包 人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派 出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。若承包人不 能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保 证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损 失由承包人承担

34、。承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等 的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手 续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。承包人若发现合 同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差 异之处，而发包人须给予指令。4. 2项目负责人（按中标单位的投标文件进行填写）5. 2.1项目负责人：姓 名：；身份证号：;建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：；承包人对项目负责人的授权范围如下：按有关文件执行承包人对项

35、目负责人的授权范围如下： 负责履行本项目的合同。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：20天，每天到岗时间8小时。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 无O承包人擅自更换施工管理人员的违约责任：每人每次向发包人交纳违约金300元 人民币 。承包4施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，每人次扣100元 。6. 3承包人人员3. 3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工 通知后7天内 。3. 3. 3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次向发包 人交纳违约金500元人民币。3. 3.4承包人

36、主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表书面请假 。3. 5. 4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：按通用条款。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。3. 7履约担保承包人是否提供履约担保：是 。承包人提供履约担保的形式：投标人可以选择以现金(电汇或者转帐)或不可撤 销见索即付的银行保函的方式提交，银行履约保函要求中标单位为三明本地企业须提供 三明市的银行保函，其他地区企业须提供基本户的银行保函。承包人提供履约担保的金额及期限的：无。4 .监理人4.1 监理人的一般规定关于监理人的监理内容：O关于监理人的监理权限：

37、。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：4.2 2监理人员总监理工程师：姓 名:;职 务：:监理工程师执业资格证书号：； 联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于监理人的其他约定：O4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进 行确定：(1) ；(2) ；(3) o5 .工程质量5.1 工程质量要求5.1.1 工程质量验收标准：要求符合现行工程施工质量验收规范合格标准。关于工程奖项的约定：无。5.3 隐蔽工程检查5. 3. 2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知

38、中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应 附有自检记录和必要的检查资料。监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。未经发包人和监理人共同检查的工程隐蔽部位不得覆盖。6 .安全文明施工与环境保护6. 1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到建筑施工安全检查标 准(JGJ59-2011)及建设管理部门的其他标准。6.1.4关于治安保卫的特别约定：O关于编制施工场地治安管理计划的约定：C6. 1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到建设工程施工现场环境与卫生标准(JGJl46-2013)。6.1.6关于安全文明

39、施工费支付比例和支付期限的约定：7.工期和进度7. 1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：图纸经会审后5天内， 承包人提供施工组织设计或施工方案一式两份，报发包人或总监理工程师审核。7.1. 2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在收到承包人提供组织设计或施工方案后 7天内由总监理工程师确认并报发包人认可。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：JEX 前。7. 2施工进度计划7. 2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7天内 。7.3开工7. 3.

40、 1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后七日历天内。7. 4测量放线7. 4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 的期限：合同签订后、开工前。8. 5工期延误9. 5.2因承包人原因导致工期延误因受包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误天罚 IOO TL O因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限：工程总造价的3% 。增加：在工程施工过程中，若出现后续图纸或设计变更资料的交付时间可能影响工 程进度时，承包人应立即通知发包人及监理工程师，通知应包括所需的图纸或指令、需 要的理由和时间、承包人的通知应在该项内容实施前

41、合理的时间内提出。否则造成工期 延误由承包人负责。10. 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： C11. 7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1) ;(2) ；(3) o7.9提前竣工的奖励7. 9. 2提前竣工的奖励：o8.材料与设备8. 6样品8 . 6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按 管理部门要求和发包人需求确定。9 .8施工设备和临时设施8. 8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9. 试验与检验9.1 试验设备与试验人员9. 1. 2试

42、验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。9. 4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更10. 1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款。10. 4变更估价10. 4.1变更估价原则关于变更估价的约定：(1)非因承包人原因引起的工程量及工程项目变更产生的综合单价调整办法：1.1、 人工费政策性调整按有关规定执行；a、经财政审核后的预算文件中有与变更工程相同的项目或有适用于变更工程的项 目，采用经财政审核后的预算文件中已有项目的综合单价* (I-K)计算；b、经财政审核后的预算文件中没有与变更工程相同的项目，且没有适用于变更工 程

43、的项目的，若组成某工程项目的子项有适用于变更工程项目的子项的，采用经财政审 核后的预算文件中已有项目子项的综合单价* (I-K)；c、经财政审核后的预算文件中无相同或适用于变更工程的项目及子项的，变更工 程的综合单价按照经财政审核后的预算价的编制原则并按发包价的计算方法确定。若定 额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人会同监理人及有关部门审核后确定； d、其他措施费按本工程发包价中所采用的费率标准及下浮率计取相应的费用。1. 3、变更工程综合单价需要编制预算时材料价格的确定办法：a本工程经财政审核后的预算文件中的材料价格明细表中已有的材料,直接采用其 价格；b、上述材料价格明细表中没有且三

44、明市建设工程造价管理信息(清流县部分) 未公布预算价的材料，由承包人提出价格，发包人经市场询价后会同监理人及有关部门 审核确定。c、在设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程项目单价调整的，由承包人向监 理人提出变更报价书，监理人收到变更报价书后14天内，经发包人审核同意后调整合 同单价。(2)、有关工程量清单误差引起的合同价格调整办法：2. 1本工程中标后工程量不进行核对，结算时工程量按实调整。10. 4. 1. 2 (1) 现行计价定额： O10. 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：O承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程

45、经济效益的奖励的方法 和金额为：O10.7暂估价暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：专业工程暂估价表。10. 7.1依法必须招标的暂估价项目(1)对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率。10. 7. 2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。11. 8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11 .价格调整1 1.1市场价格波动引起的调整：不调整。11 . L 2主要材料和设备价差调整（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为：不调整。12 .1.3施工机械使用费价差调整（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为：不调整。12 .合同价格、计量与支付12. 1合同价格形式12. Lk单价合同。固定单价合同，工程量按实结算。风险范围内的工程实行综合 单价包干，工程量清单所列的细目涵盖发包人提供图纸关于承包人需完成的所有工作内 容，综合单价在施工过程和竣工结算时不得调整。合同价款包含人工费、材料费、施工 机械使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费、赶工费、施工干扰费