《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理知识点梳理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程造价管理知识点梳理.docx（129页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023-2024一级造价师之建设工程造价管理知识点梳理姓名：学号：得分：1、对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出：生产经营耗费偿还借款利息缴纳流转税计提折旧和偿还借款本金，正常的收入补偿顺序是（）。A.B.C.D.正确答案：B2、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是OOA.起重吊装工程B.爆破工程C.模板工程D.地下暗挖工程正确答案：D3、（2020年真题）根据政府采购法实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（）确定。A.省级以上人民政府B.国务院相关主管部门C.省级政府采购主管部门D.国务院采购主管部门正确答案：A4、项目对区域经济或宏观
2、经济的直接贡献的表现不包括（）A.优化经济结构B.改善生态环境C.促进城市化D.扩大进出口正确答案：C5、建设工程造价管理的关键阶段是在（）阶段。A.施工阶段B.施工和竣工阶段C.招标和施工阶段D.前期决策和设计阶段正确答案：D6、关于建设工程全面造价管理，以下说法正确的是（）。A.建设工程全方位造价管理是指要实现工程成本、工期、质量、安全与环保的集成管理B.政府部门，行业协会，建设单位、施工企业及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于全面造价管理C.项目经济评价属于工程设计阶段工程造价管理的主要内容D.全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和
3、控制正确答案：D7、关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A. Partnering协议是业主与承包商之间的协议B. Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C. Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D. Partnering协议不是法律意义上的合同正确答案：D8、基坑支护工程专项施工方案须经（）签字后实施。A.施工企业项目经理和现场监理工程师B.施工企业负责人和建设单位负责人C.建设单位负责人和总监理工程师D.施工企业技术负责人和总监理工程师正确答案：D9、下列方法中，属于价值工程中方案创造方法的是（）。.专家检查法B.因素分析法C.重点选择法D.
4、PDCA循环法正确答案：A10、关于施工成本分析的方法，下列说法中不正确的是（）。A.成本分析的基本方法包括指标对比分析法、连环置换法、差额计算法和比率法B.比较法又称为指标对比分析法，包括本期实际指标和上期实际指标的对比，目标指标和本行业平均水平、先进水平的对比C.因素分析法可以分析各种因素对成本的影响程度，比率法包括相关比率法、比重分析法和动态比率法D.可看出量、本、利之间比例关系的方法是结构对比分析法正确答案：B11、（2015年真题）某工程划分为3个施工过程、4个施工组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A. 29
5、B. 30C. 34D.3512、（2018年考题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命正确答案：C13、承包企业计提折旧一般采用OOA.平均年限法和年数总和法B.平均年限法和工作量法C.双倍余额递减法和年数总和法D.年数总和法和工作量法正确答案：B14、（2015年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告正确答案：D15、某企业向银行借入一笔资金，年利率12%,一年计息4次，则半年的有效利率为（）。A. 12.55%B. 6.09%C.6%D.12
6、%正确答案：B16、（2015年真题）下列工程中，属于分部工程的是（）。A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程正确答案：C17、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可宜接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.52倍计算正确答案：B）天内协商成立争议18、根据标准施工招标文件，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（评审组。A. 7B. 14C. 28D. 56正确答案：C19、建设工程未经竣工验收，发包
7、人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日正确答案：C20、采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将（）的零部件或工序作为研究对象。A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂正确答案：B21、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以O为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率正确答案：A22、根据国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知，下列各类项目中，不实行资本金制度的固定资产投资项目是（）。A.外商投资项目B.国有企业房地产开发项
8、目C.国有企业技术改造项目D.公益性投资项目23、以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（）A.有利于缩短建设工期B.对总承包商而言，风险较小C.不利于控制工程造价D.有利于控制工程进度正确答案：A24、（2020年真题）根据根据建设工程安全生产管理条例，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的专家论证会应当由（）组织召开。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位正确答案：B25、编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段正确答案：C26、（2017年真题）下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程
9、项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表正确答案：C27、（2017年考题）根据民法典，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。A.遇价格上涨时,按原价格执行；价格下降时，按照新价格执行B.遇价格上涨时,按照新价格执行；价格下降时,按照原价格执行C.无论价格上涨或下降,均按新价格执行D.无论价格上涨或下降,均按照原价格执行正确答案：A28、工程网络计划费用优化是通过O寻求工程总成本最低时的工期安排。.调整组合直接费用率最小的关键工作的逻辑关系B.缩短组合直接费用率最大的关键工作的持续时间C.缩短组
10、合直接费用率最小的关键工作的持续时间D.调整组合直接费用率最大的关键工作的逻辑关系正确答案：C29、（2021年真题）根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在（）阶段完成。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资决策分析D.融资谈判正确答案：A30、根据工程造价咨询企业管理办法，乙级工程造价咨询企业中，一级注册造价工程师应不少于（）人。A.3B.4C.6D.10正确答案：A31、下列关于工期优化的基本方法的说明，正确的是（）。.工期优化的基本方法是改变网络中工作之间的逻辑关系B.工期优化主要是通过压缩持续时间最长的工作的持续时间来减小总工期C.工期优化过程中，不能将关键
11、工作压缩成非关键工作D.工期优化过程中，如有多条关键线路，只压缩其中一条即可正确答案：C32、（2016年真题）工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）A.层次分析法B.关键线路法C.计划评审技术D.挣值分析法正确答案：C33、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系34、工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）,A.市场利率和净收益B.社会折现率和净收益C.市场利率和净利润D.社会折现率和净利润正确答案：C35、（2
12、015年考题）下列流水施工参数中，属于空间参数的是OOA.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段正确答案：C36、下列关于工程造价管理的基本原则说法正确的是（）。A.立足于调查一分析一决策基础之上的偏离一纠偏一再偏离一再纠偏的控制是一种主动控制B.定性与定量结合属于控制工程造价最有效的手段C.工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段D.建设工程项目投资决策后，控制工程造价的关键在于工程施工37、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B
13、.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持正确答案：A38、小规模纳税人增值税征收率为（），财政部和国家税务总局另有规定的除外。A. 3%B. 6%C. 10%D. 17%正确答案：A39、实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总结合同D.成本加浮动酬金合同正确答案：A4
14、0、项目债务融资规模一定时,增加短期债务资本比重产生的影响是（）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险正确答案：D41、根据合同法，下列关于合同订立的说法中，错误的是（）。A.要约可以撤回也可以撤销B.承诺生效时合同生效C.逾期承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约D.改变要约实质性内容的承诺为新要约42、某招标项目结算价100o万元，投标截止日为8月30日，投标有效期为9月25日，则该项目投标保证金金额及其有效期应是（）A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过2
15、0万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日正确答案：D43、（2013年考题）采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够OoA.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况正确答案：B44、甲施工单位于2019年3月20日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于2019年4月20日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于2019年12月1日发生争议，丙于2019年12月10日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于12月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A. 20
16、19年3月20日B. 2019年4月20日C. 2019年12月30日D. 2019年12月10日正确答案：B45、选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务正确答案：D46、进行建设工程全要素造价管理为了实现（）的集成管理。A.策划决策.建设实施.运行维护及拆除回收等阶段B.决策结算.设计阶段.招投标阶段.施工阶段C.成本.工期.质量.安全.环境D.建设单位.施工单位.设计单位.咨询机构.主管部门正
17、确答案：C47、关于造价师执业的说法，正确的是（）。.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业正确答案：C48、某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（）。A. 0.87B. 0.9C. 1.11D. 1.15正确答案：A49、根据建设工程安全生产管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（）。A.爆破工程B.起重吊装工程
18、C.脚手架工程D.高大模板工程正确答案：D50、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（）。.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构具有较强的稳定性正确答案：B51、工程项目投资方案现金流量表不包括（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.项目投资经济费用效益流量表D.投资各方现金流量表正确答案：C52、项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D
19、.市场风险承受力降低53、（2016年考题）下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是Oo,进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团正确答案：B54、建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位正确答案：D55、（2015年真题）固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%56、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典的相关规定，应在（）履行。A.支付货币一
20、方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地正确答案：B57、将初步设计中确定的建设内容，按照单位工程归类并编号，明确其建设内容和投资额，以便各部门按统一的口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理。这是指（）。A.工程项目一览表B.工程项目总进度计划C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表正确答案：A58、提存是合同终止的情形之一，债务人将标的提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A. 1B. 3C.5D.10正确答案：C59、下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制订实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现
21、和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施正确答案：D60、评价计算期相同的互斥方案经济效果时，可采用的静态评价方法是（）。A.增量投资收益率和增量内部收益率B.增量投资回收期和内部收益率C.年折算费用和综合总费用D.年平均使用成本和年净收益正确答案：C61、在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式时（）。.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁正确答案：B62、针对政府投资的非经营性项目是否采用代建制的策划，属于工程项目的O策划。A.目标B.构思C.组织D.控制正确答案：C63、根据施
22、工合同法律解释一，承包人资质低于招标要求的资质，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款64、一般情况下，O是解决项目融资的资金结构问题的核心。A.项目债务资金的筹集B.债务期限配比C.债务偿还顺序D.法人的财务状况和筹资能力正确答案：A65、根据我国现行规定，应免征土地增值税的是（）的房地产。A.办公楼增值额未超过扣除项目金额20%B.普通住宅楼增值额未超过扣除项目金额30%C.已居住4年后由个人转让D.1994年1月1日前签订转让合同正确答案：D66、项目资金结构应有合理安排，如果项目
23、资本金所占比例过大，会导致（）A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低67、某工程项目建设投产后，正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为（）万元。A. 880B. 1100C. 1150D. 1130正确答案：D68、某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25,0.30,0.38,0.07,现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.T正确答案：C69、不实行资本金
24、制度的项目是OOA.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目70、某企业于第1、2年年初各向银行借款100万及150万，年利率6%,半年计算一次利息，从第3年末开始每半年还（）万元能在第六年末还完。A.35.71B. 39.98C. 44.92D.51.66正确答案：C71、根据标准施工合同文件，发包人经过验收后同意接收工程的，应（）内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.在监理人收到竣工验收申请报告后的56天B.在监理人收到竣工验收申请报告后的28天C.监理人提请发包人进行工程验收后的28天D.监理人提请发包人进行工程验收后的56天正确答案：A72、建
25、设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）A.流水强度和施工过程B.流水节拍和施工段C.工作面和施工过程D.流水步距和施工段正确答案：A73、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系正确答案：B74、（2019年真题）根据标准施工招标文件，合同价的准确数据只有在（）后才能确定。A.后续工程不再发生工程变更B.承包人完成缺陷责任期工作C.工程审计全部完成D.竣工结算价款已支付完成正确答案：B75、关于发达国家和地区工程造价管理的特点，下列说明中正确的是（）。A.美国的ENR造价指数
26、是一个加权总指数，由构件钢材、波特兰水泥、一般施工机械和普通劳动力4种个体指数构成B. ENR指数包括建筑造价指数和安装造价指数，资料来源于20个美国城市和10个加拿大城市C. AIA系列合同条件的核心是“通用条件”，采用不同的计价方式，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合D. AIA合同条件主要采用单价合同，JCT合同体系是英国的主要合同体系之一，主要用于土木工程项目正确答案：C76、（2020年真题）建设工程计价是一个逐步组合的过程，正确的造价组合过程是OA.单位工程造价、分部分项工程造价、单项工程造价B.单位工程造价、单项工程造价、分部分项工程造价C.分部分项工程造价、单位工程
27、造价、单项工程造价D.分部分项工程造价、单项工程造价、单位工程造价正确答案：C77、下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理78、根据我国相关文件的规定，工程质量监督手续和施工许可证应由O办理。.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府有关部门正确答案：A79、在工程项目成本管理中，由进度偏差引起的累计成本偏差可以用（）的差值度量。A.已完工程计划成本与拟完工程计划成本B.已完工程计划成本与已完工程实际成本
28、C.已完工程实际成本与拟完工程计划成本D.已完工程实际成本与已完工程计划成本正确答案：A80、（2021年真题）根据标准施工招标文件，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告81、下列有关等节奏流水施工的主要特点的说法，正确的是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等，且大于流水节拍B.所有施工过程在各个施工段上的流水节拍相等，但流水步距不等C.专业施工队数大于或者等于施工段数D.各专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间正确答案：D82、用增量投资内部收益率（4IRR）
29、法比选计算期相同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A. ZHRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B. ZURR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C. ZURR大于基准收益率时，选择内部收益率小的方案D. ZHRR大于基准收益率时，选择内部收益率大的方案正确答案：B83、盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）OA.只生产单一产品，且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数正确答案：A84、下列属于邀请招标的
30、缺点的是（）。A.招标时间长B.投标竞争的激烈程度较差C.招标费用高D.准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大正确答案：B85、从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的（）。A.全部固定资产投资费用B.建设工程静态投资费用C.建设工程动态投资费用D.建筑安装工程费用或建设工程总费用正确答案：D86、在施工合同履行过程中，下列引起费用偏差产生的原因中，不属于客观原因的是（）。.建筑材料涨价B.利率变化C.投资规划不当D.交通原因正确答案：C87、当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的（）。A.固定费用法B.固
31、定效率法C.权衡分析法D.费用效率法正确答案：B88、价值工程的目标是（）。A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果正确答案：A89、建设行政主管部门在审核发放O时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查。.施工许可证B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.投资许可证正确答案：A90、根据我国现行有关资本金制度的规定，除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。A. 10%B. 2
32、0%C. 25%D. 30%正确答案：B91、（2021年真题）下列风险等级属于必须要改变设计或采取补偿措施的是（）。A风险很强（K级）B.风险强（V级）C.风险较强（T级）D.风险适度（R级）92、下列关于费用偏差和进度偏差的说法，正确的是（）。A.费用偏差为正值表示投资增加B.进度偏差为负值表示工期提前C.费用偏差分析又分为局部偏差和累计偏差D.绝对偏差的数值不能为负正确答案：C93、福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权正确答案：C94、因素分析法的计算步骤有：以各个因素的计划数为基础，计算出一个总数；每次替换后，
33、实际数就保留下来，直到所有计划数都被替换成实际数为止；每次替换后，都应求出新的计算结果；逐项以各个因素的实际数替换计划数；最后将每次替换所得结果，与其相邻的前一个计算结果比较，其差额即为替换的那个因素对总差异的影响程度。进行上述计算步骤的正确顺序是（）.ff-一B.一一一一C.一ff一D.ff一正确答案：D95、下列有关造价工程师职业资格考试的表述，错误的是（）。A.参加全部科目考试的人员，须在连续四个考试年度内通过B.造价工程师职业资格证书，由省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发C.造价工程师职业资格证书仅在所颁发的省、自治区、直辖市范围内有效D.一般的一级造价工程师职业资格考
34、试每年举行一次考试正确答案：C96、采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（）。A.融资责任小，项目控制权小B.融资责任小，项目控制权大C.融资责任大，项目控制权大D.融资责任大，项目控制权小正确答案：C97、有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是（）。.国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算B.国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是制定计费标准和计价制度D.全国性造价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系正确答案：D98、下列审查方法中，不属
35、于项目设计概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.筛选审查法C.查询核实法D.联合会审法正确答案：B99、下列关于契税计税依据说法中，正确的是（）。A.房屋增与，以房屋评估价为计税依据B房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据C.国有土地使用权出让，以成交价格为计税依据D.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据100、根据标准施工招标文件（2007年版）规定，施工合同条款由（）组成。A.合同协议书、履约担保和预付款担保B.合同协议书、通用合同条款和专用合同条款C.通用合同条款和专用合同条款D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约担保正确答案：C101、根据我国现行的规定，下列工作属于
36、一级造价工程师执业范围的是（）。A.竣工决算价款的编制与审批B.造价指标的编制与管理C.可行性研究投资估算的编制与审批D.工程经济纠纷的调解与仲裁正确答案：B102、下列工程项目经济评价标准和参数中，用于项目经济分析的是（）A.社会折现率B财务净现值C.净利润D.市场利率103、在工程经济分析中，利息是指投资者（）。.因通货膨胀而付出的代价B.使用资金所得的预期收益C.借贷资金所承担的风险D.放弃近期消费所得的补偿正确答案：D104、政府采购工程依法不进行招标的，应当采用（）方式采购。A.询价B.单一来源采购C.邀请招标D.议标正确答案：B105、（2017年真题）下列项目融资工作中，属于融资
37、决策分析阶段的是OOA.评价项目风险因素B.进行项目可行性研究C.分析项目融资结构D.选择项目融资方式106、某建设单位为了明确在特定融资方案下投资者权益投资的获利能力，就以投资方案资本金作为计算基础，把本金偿还和利息支付作为现金流出，该单位编制的现金流量表是()。.投资现金流量表B.投资各方现金流量表C.资本金现金流量表D.财务计划现金流量表正确答案：C107、根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是()OA.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案正确答案：A108、根据标准施工招标文件，施工合同文件包括
38、下列内容：己标价工程量清单；技术标准和要求；中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是OOA.一一B.一一C.一一D.一一潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时错误的是（）。109、（2020年真题）建设工程项目后评价米用的基本方法OoA.对比分析法B.效应判断法C.影响评价法D.效果梳理法正确答案：A110、（2014年真题）根据招标投标法实施条例，间（）日前提出。A. 3B. 5C. 10D. 15正确答案：C111、根据合同法，下列关于合同订立的说法中，A.要约可以撤回也可以撤销B.承诺生效时合同生效C.逾期承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为新要约D.改
39、变要约实质性内容的承诺为新要约正确答案：B112、关于施工成本管理各项工作之间的关系说法，正确的是（）。A.成本计划能对成本控制的实施进行监督B.成本核算是成本计划的基础C.成本核算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据正确答案：D113、固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本总金额的（）。A. 20%B. 25%C. 30%D. 35%正确答案：A114、承包商向保险公司投保建筑工程一切险，在保险合同的履行中发现部分格式条款与非格式条款不一致,此时，应当（）。.以保险公司的解释为准B.以格式条款为准C.以承包商的解释为准D.以非格
40、式条款为准正确答案：D115、根据政府采购法，招标后没有供应商投标或没有合格标的，可以采用（）方式采购。A.邀请招标B.竞争性谈判C.单一来源采购D.询价正确答案：B116、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。AI个月B6个月C.3个月D.12个月117、某施工企业希望从银行借款600万元，借款期限2年。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为10虬其中，甲要求按年计算并每年支付利息，乙要求按半年计算并每半年支付利息，丙要求按年计算并一次还本付息，丁要求按半年计算并一次还本付息。则对该企业来说，应选择的银行是（）。A.甲或乙B.乙或丙C.丙或丁D.丁或甲正确答案：A11
41、8、某公司新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%,发行费用率为6%,发行价格为2300万元，公司所得税为25%,则发行债券的成本率为（）A. 7.83%B. 8.33%C. 9.57%D. 11.10%正确答案：B119、（2016年真题）根据标准施工招标文件，对于施工现场发掘的文物，发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人和发包人D.发包人和监理人正确答案：B120、（2017年真题）直线职能制组织结构的特点是（）。A.信息传递路径较短B.容易形成多头领导C.各职能部门间横向联系强D.各职能部门职责清
42、楚正确答案：D121、政府采购程序中，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于（）。A.3日B.3个工作日C.5日D.5个工作日122、（2017年真题）关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）。.敏感性分析只适用于财务评价B.风险分析只适用于国民经济评价C.盈亏平衡分析只适用于财务评价D.盈亏平衡分析只适用于国民经济评价正确答案：C123、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是OoA.既不影响后续工作的正常进行,也不影响总工期B.影响紧后工作的最早开始时间,但不影响总工期
43、C.影响紧后工作的最迟开始时间,同时影响总工期D.影响紧后工作的最迟开始时间,但不影响总工期正确答案：B124、下列关于要约和承诺的说明，正确的是（）。A.合同的成立，需要经过要约邀请、要约、承诺三个阶段R要约到达受要约人时生效，承诺通知发出生效C.要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销D.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达要约人，要约才能撤回125、某项目在2020年8月10日领取了施工许可证，根据建筑法规定，该项目应该在（）前开工。A. 2020年9月10日B. 2020年10月10日C2020年11月10日D.2020年12月10日正确答案：C126、（2019年考题）根据国务院
44、关于投资体制改革的决定，工程代建制是一种针对O的建设实施组织方式。A.经营性政府投资B.基础设施投资C.非经营性政府投资D.核准目录内企业投资正确答案：C127、投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程；支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标正确答案：D128、在下列投资方案经济效果评价指标中，属于投资方案盈利能力动态指标的是（A.内部收益率和投费收益率B.净现值率和利息备付率C.净现值率和内部收益率D.净现值和总投资利润率正确答案：C129、应用价值工程进行设计方案评价时，首要步骤是进行（）。A.成本分析B.功能评价C.功能分析D.价值分析正确答案：C130、下列工程项目组织机构形式中，能够实现集权和分权的有效结合，能够根据任务的实际情况组建和调整组织机构，但稳定性差、其成员容易受
