《装修工程劳务承包合同（21篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修工程劳务承包合同（21篇）.docx（100页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、装修工程劳务承包合同（21篇）装修工程劳务承包合同（精选21篇）装修工程劳务承包合同篇1委托方（甲方）：联系方式：承接方（乙方）：联系方式：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：区街单元室Q二、形式结构：层式室厅厨卫。三、工程项目：1、个房间（卧室、客厅）地面铺设瓷砖，打地角线，要求平整;个厨房，个卫生间墙面铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺瓷砖，要求平整;个阳台地面铺设瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的
2、午餐供应，乙方负责施Xo五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣元押金，年月日至年月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，天内付清乙方人工费。八、合同生效：本协议一式份，甲乙方各执份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：电话：电话时间：年月日装修工程劳务承包合同篇2委托方（甲方）承接方（乙方）工程项目
3、：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：2 .居室规格：房型层（式）室厅厨卫，总计：施工面积平方米。（1）室，计平方米；（2）厅，计平方米；(3)厨房，计一平方米；(4)卫生间，计一平方米;(5)阳台，计一平方米；(6)过道，计一平方米；（7）其他（注明部位）,计平方米。3 .施工内容：详见本合同附件（一）家庭装潢施工内容单和施工图。4.委托方式：5.工程总天数：天工程开工日期：年月日工程竣工日期：_年月0第二条工程价款工程价款(金额大写)元，详
4、见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。(1)材料款元；(2)人工费元；(3)设计费元；(4)施工清运费元；(5)搬卸费元；(6)管理费元；(7)税金元；(8)其他费用(注明内容)元。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。2 .工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准规定。3 .施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4 .质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5 .凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方
5、自负；施工质量由乙方负责。6 .甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（二）家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。7 .乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。8 .甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件（四）甲方提供装潢材料清单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期
6、到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条付款方式1 .合同一经签订，甲方即应付K）0%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）甲方付清工程价款，详见本合同附件（七）家庭装潢工程工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件（八）家庭装潢工程工程质量保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款
7、时，不得交付使用。2 .工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件（五）家庭装潢工程工程项目变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3 .甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的K支付给乙方。4 .甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。第六条工程工期1 .如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2 .由甲方自行挑选的材料、设备，因
8、质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3 .在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4 .施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5 .施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条工程验收1 .工程质量验收，详见本合同附件（六）家庭装潢工
9、程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2 .乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。甲方：乙方：年月日装修工程劳务承包合同篇3甲方：乙方：根据（中华人民共和国合同法），本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，
10、为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：第一条：工程名称：第二条：工程地址：。第三条：工作内容：1 .作内容。2 .除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费（含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份）。3 .含塔机、搅拌机及所有机具。4 .含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。5 .含二级配电箱及以后的所有临电材料。6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。7 .含施工场地内文明安全施工费。第四条：承包范围：1 .除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费（含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙
11、砖，不含盖瓦部份）。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。2 .含二级配电箱及以后的所有临电材料。3 .含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。4 .含施工场地内文明安全施工费。第五条：承包价款：元/而（建筑面积每平米）其中含外墙涂料元/行（外墙面积每平米元），外墙砖元/行（外墙面积每平米元），若建设单位分包乙方未做就从中扣除。第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%,工程竣工验收后一个月内支付总价款90%,尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份二决算价。第八条：约束条款：一、工期：该工程自月月二、质量：
12、乙方接受任务后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定，工程质量必须达到合格。三、工程管理：1 .乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准，遵守甲方的各种管理制度。2 .作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。3 .乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。四、资金管理：1 .甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。2 .乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若
13、甲方工程款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。五、甲方的责任1、甲方必须保证原材料供应，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作。六、现场纪律1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，若有违反，处罚
14、款50500元/条。七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违反一条处2001000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。1、安全及履行职责1）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤（包括轻重伤）残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。2）乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内临时务工许可证或暂住证（其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明）严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。3）乙
15、方负责提供进场人员花名册，甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育，并有受教育者签名为证。4）乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。5）乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认真学习四川省工业企业劳动卫生管理条例和中华人民共和国肺病防治条例等有关规定，提高自我保护意识。6）特殊工程严禁无证上岗。2、安全事故20_元以内，由乙方自行负责，20_元以上的安全事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴安全帽，高空操作必须系好安全带，违者每人罚款1050元，
16、多次不改，违者加倍处罚。4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款1050元/项。5、严禁酒后上班，违者罚款200元。6、禁止带小孩进入施工现场，违者罚款50200元。7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50200元。8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款50200元。9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60W的灯泡。违者罚款1050元。10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20_元。11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违者双方班组各罚款500010000元，殴打现场管理人员罚
17、款500010000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款2001000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200500元。14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200500元。15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者罚款200500元。九、施工中的配合及成品的保护，在施工过程中，必须与各个班组紧密配合，爱护成品，若有意损坏成品，违者罚款200500yG十、加强对职工的思想素质教育1、乙方进入施工现场，必须对工人进行思想素质教育，遵守国家的法
18、律、法令，施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。2、乙方在施工过程中，必须爱护施工机具，如有意损坏施工机具设备，违者罚款50500元。十一、施工现场文明管理办法。乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育，并搞好现场文明生产宣传，增强职工文明生产的意识，讲究和爱护公共卫生。十二、其它：1、若因乙方委派项目经理不负责任，不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度，甲方有权要求乙方更换项目经理。由此造成的损失由乙方负责。2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。十三、因履行本合同发生争议，若协商不成，同意向成都仲裁委员会提起仲裁。十四、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。十五、本合同经甲
19、乙双方盖章后生效，自财务结算完毕失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日装修工程劳务承包合同篇4甲方：乙方：一、工程概况：1、工程名称：2、工程内容：二、承包范围及方式：1、承包方式：包工包料。2、合同总价：三、付款方式：1、墙面、天棚及地面结束后付200000.OO元；2、工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。四、竣工结算：1、固定单价合同。2、结算公式：中标价+调增调减。3、超出部分按市场基价（1+10%）公式进行计算。未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年月
20、日装修工程劳务承包合同篇5甲方：烟台#汽车配件有限公司乙方：依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就烟台#汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。第一条、工程概况工程名称：烟台#汽车配件有限公司办公楼工程地点：第二条工程承包范围基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。第三条工程工期1.计划开工日期：2(L年月日，计划完工日期：2(L年月曰；2 .乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到优良_。第五条合同内容甲方责任和义务1
21、.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。3 .负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。4 .根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。5 .及时提供由甲方供应的施工材料。6 .协助乙方管理现场施工人员。第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2 .严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据甲方的计划要求（包括调整后的
22、计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3 ,服从甲方的监督、检查、管理；接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。4 .做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。5 .按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。6 按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而
23、引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；8 .为其施工人配备必要的劳动保护用品（手套及其它相关的防护用品）；9 .进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10 .有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。11 .管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求,按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。第九条环境保护、安全生产和文明施工12 .甲方应集中组织对乙方进场施
24、工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育；依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。第十
25、条材料、设备供应与管理1 .甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。2 .甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3 .材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米390.OO元计算。4 .承包价格所包含的
26、内容：2. 1甲方负责以下材料：土建主材：钢筋、於、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；施工所用的机具费用；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工；预
27、防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；第十二条结算办法及付款方式1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米（不包含任何税金）进行结算。综合单价不再调整。2 .甲方不预付乙方生活费用。3 .付款方式（以人民币现金或现汇支付）：3.1 过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款（进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付）：1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：元；1）当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款；2）当主体结构验收完成第一层时，支付工程款；3）当主体结构验收完成第二层时，支付工程款；4）当主体结构
28、验收完成第三层时，支付工程款；5）全部竣工验收通过，支付工程款6）总工程款的，作为工程保证金。第十三条施工验收1 .乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2 .乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第
29、三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）。3 .乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。第十四条工程保修1 .保修范围、期限：_2年，2 .保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。第十五条争议1 .甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2 .发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；2.1 单方违约导致合同确已无法履
30、行，双方协议终止合同；2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；2.3 仲裁机构要求停止合同工作；2.4 法院要求停止合同工作。第十六条合同解除1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.5 不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。第十七条合同终止双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十八条合同份数本合同一式两份
31、，甲乙双方各执一份。甲方签章：20430装修工程劳务承包合同篇6甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程承包内容：1、土建工程1）基础工程：从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护；室内地面找平。2）混凝土工程：包括混凝土浇筑前的相关准备工作，
32、结构工程柱，梁，板於的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。3）墙体砌筑工程：包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。4）地面工程：包括细石於及砂浆找平等5）抹灰工程：墙面养护及抹灰。6）各项工程均包括施工过程中安全文明施工（临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等）、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行承担（不包括甲方变更）。第二条工程价款的支付与结算一、合同价款及结算依据1、合同价款：1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包，综合单价：元tf,（大
33、写：元整/每平米）。此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。2、甲方安排零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据，原则为一月一结。二、付款方式施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%o剩余工程款于20_年12月底结清。第三条工程质量及验收一、工程质量及安全目标二、工程主体结构具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。三、每道工
34、序完成后，工作面必须清理干净，混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护，养护期符合规范要求。第四条安全施工一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定，对施工范围内的安全生产和文明施工负责。二、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。三、本工程承包价款中已含施工安全费用。乙方必须切实做好各级各类安全保护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行承担，甲方不再承担任何经济责任。四、如乙方在施工中管理混乱，质量和安全事故频出，或人员严重不足，又无法满足现场施工人员的要求，即不能再胜任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，
35、对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付，乙方必须无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行承担由此而衍生的一切责任。第五条违约责任一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。二、由于乙方未按协议工期执行，造成延误，则按下列执行：1、如乙方未能按时竣工，每延误一日历天竣工，则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚；同时甲方有权责令乙方退场。2、为工期的事先及阶段性控制，减少工期风险，当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后，经责令调整仍不能达到合同约定要求，甲方有权
36、削减分包项目或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场，并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。3、乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。5、双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。第六条附则一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉
37、讼。二、本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：日期：装修工程劳务承包合同篇7发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）身份证号码：为了加强工程管理，根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法和重庆市安全生产管理条例及有关规定，甲方将南川香格里拉西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的
38、实际情况，经双方协商签订如下合同。一、工程（工段）名称及地址1、工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装2、工程地址：重庆市南川区3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。二、承包形式和承包内容（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙烘、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。（二）承包内容1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的2、本工
39、段所需的各种机械设备、工具。3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。三、合同价款及计算办法以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。四、劳务费用的支付办法每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的
40、90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分)。五、工期1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。(
41、1)受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等；(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终
42、止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。六、质量1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用；由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监
43、督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现
44、了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。七、安全生产1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立以人为本，安全第一的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失；工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%,乙方承担50%o八、甲方其他权利义务1、提供相应施工
45、场地和施工临时用电。2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙717、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。九、乙方其他权利义务1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他
46、书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担与发包人无关；如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任；如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施工场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗；施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承
